合同是一種法律文書，雙方通過簽署合同，約定各自的權(quán)利和義務(wù)。為了撰寫一份完美的合同，我們需要明確雙方的權(quán)益和責(zé)任。合同的履行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定，確保權(quán)利得到保障。

維修協(xié)議書合同模板匯總篇一

甲方：(發(fā)包方)。

乙方：(承包方)。

根據(jù)《中華人民共和國合法》、《中華人民共和國消費(fèi)權(quán)益保護(hù)法》以及其它法律法規(guī)的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成協(xié)議，須共同遵守。

一、工程概念。

施工地點(diǎn)：吉汝鄉(xiāng)嚇如村。

維修項(xiàng)目：墻體里外翻新、廚房、衛(wèi)生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。

工程期限：從20xx年2月3日開工至20xx年5月30日。

二、工程總價(jià)及結(jié)算方式。

付款方式：工程總價(jià)款270900元(大寫：貳拾柒萬零玖佰元整)自本合同簽訂后甲方預(yù)付首付款170900元(大寫：拾柒萬零玖佰元整)該工程竣工后并經(jīng)甲方驗(yàn)收后一次性付清剩余的資金。

三、施工準(zhǔn)備及雙方義務(wù)。

(1)甲方義務(wù)。

甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時(shí)性使用部分操作以及產(chǎn)生影響力關(guān)系行為的協(xié)調(diào)工作。

(2)乙方義務(wù)。

1、對(duì)甲方房屋維修的做法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)說明。

2、乙方指派技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本合同的履行。按要求組織施工保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。解決乙方負(fù)責(zé)人各項(xiàng)事宜。

(3)工程質(zhì)量及竣工驗(yàn)收的方法。

1、由于甲方的原因造成工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由甲方進(jìn)行承擔(dān)，乙方有權(quán)利順延工期。

2、由于乙方的原因造成工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，工期不變。

3、工程竣工后乙方應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收，甲方自接驗(yàn)收通知三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

(4)雙方違約責(zé)任。

自本合同簽訂后，甲、乙雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同。

(5)糾紛處理。

本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)在不影響工程的前提下，雙方可以采取協(xié)商解決，若協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

(6)本合同一式三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

甲方：

乙方：

因甲方公司樓頂在使用期間出現(xiàn)滲水問題，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方的房屋屋頂滲水進(jìn)行維修，經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下：

1、維修時(shí)間：20xx年3月17日起到20xx年4月12日止。

2、維修地點(diǎn)：孔雀湖康體中心。

3、維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對(duì)于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現(xiàn)場(chǎng)予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對(duì)施工時(shí)的人員安全負(fù)責(zé)，出現(xiàn)工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。

6、房屋維修期的注意事項(xiàng)：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項(xiàng)施工前的準(zhǔn)備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質(zhì)量的驗(yàn)收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

8、在維修期間所產(chǎn)生的水電費(fèi)用都由甲方負(fù)責(zé)予以負(fù)擔(dān)。

9、根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實(shí)施。

10、本工程維修發(fā)生的費(fèi)用共計(jì)人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

12、關(guān)于保修：保修期6個(gè)月，自維修結(jié)束之日起算，保修期內(nèi)發(fā)生問題時(shí)乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看，并采取其他相關(guān)措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

發(fā)包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

承包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，將寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達(dá)成如下幾點(diǎn)：

一、維修工程內(nèi)容及要求。

1、乙方接到甲方或小區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后，在條件容許的情況下，1天之內(nèi)組織人員或設(shè)備進(jìn)行維修，維修完畢邀請(qǐng)甲方和物業(yè)公司共同驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收文件用于結(jié)算。

2、對(duì)已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認(rèn)定。

3、承包人不在約定期限內(nèi)派人維修的，發(fā)包人可以委托他人修理。

4、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。

二、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。

承包人按相關(guān)規(guī)定對(duì)已維修工程進(jìn)行保修，在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)已維修工程質(zhì)量保修責(zé)任，按建設(shè)部《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質(zhì)量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;。

3、裝修工程為2年;。

4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年;。

5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個(gè)采暖期、供冷期;。

6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年;。

7、其它項(xiàng)目保修期限約定如下：

質(zhì)量保修期自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

三、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)。

(一)甲方的權(quán)利與義務(wù)。

1、由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權(quán)，向乙方發(fā)出指令及其簽證，確保工程的順利進(jìn)行。

2、現(xiàn)場(chǎng)確定施工范圍核實(shí)工程量。

3、組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，評(píng)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4、按合同約定的期限支付工程款。

5、負(fù)責(zé)各部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。

(二)乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1、提供相關(guān)的施工方案。

2、按建筑規(guī)范進(jìn)行施工管理，嚴(yán)格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。

3、抓好安全生產(chǎn)，嚴(yán)防事故發(fā)生，因安全事故或責(zé)任事故所造成的損失和影響由乙方負(fù)責(zé)。

4每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。

四、維修計(jì)價(jià)及費(fèi)用支付。

維修按每處單獨(dú)計(jì)價(jià)，費(fèi)用由甲方會(huì)同物業(yè)參考市場(chǎng)行情進(jìn)行共同定價(jià)，每月匯總后進(jìn)行結(jié)算，預(yù)留5%作為質(zhì)保金，驗(yàn)收合格一個(gè)月復(fù)查合格后支付。

五、維修費(fèi)用。

維修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

六、違約責(zé)任。

甲乙雙方務(wù)必嚴(yán)格履行合同的所有條款，不得違約，否則，

另一方有權(quán)利追求其違約責(zé)任，并處以工程總價(jià)款的10%作為違約賠償。

下列情況為違約：

1、不按規(guī)定的方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，造成質(zhì)量低劣。

2、不能在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程任務(wù)。

3、現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，受到有關(guān)職能部門的批評(píng)處罰。

七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項(xiàng)工程全面竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程款帳目后自行終止。

發(fā)包人(公章)：承包人(簽字)：

法定代表人(簽字)：身份證號(hào)碼：

委托代理人(簽字)：

年月日年月日。

維修協(xié)議書合同模板匯總篇二

甲方因工作需要建設(shè)臨時(shí)板房一批，經(jīng)過同乙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。

1、工程概況。

臨建地點(diǎn)位于__以南，__以東，數(shù)量暫定為________間，實(shí)際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實(shí)際建設(shè)間數(shù)為據(jù)。

2、雙方責(zé)任。

甲方負(fù)責(zé)臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負(fù)責(zé)地面上建筑物的建設(shè)施工，門窗安裝。

3、房屋構(gòu)造。

單間房屋尺寸一般為3米×5米結(jié)構(gòu)，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準(zhǔn)。

地基上兩層磚結(jié)構(gòu)。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于________cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應(yīng)采用厚度不低于5cm，價(jià)格不低于4元/張(以目前市場(chǎng)價(jià)為據(jù))的石棉瓦。

4、工期。

乙方在接到甲方處理完地基的施工場(chǎng)地后15日內(nèi)完成所有房屋的建設(shè)。

5、價(jià)格及結(jié)算方式。

乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結(jié)算工程款的'95，其余5作為保證金，如無質(zhì)量問題在工程完工1年后付清。

6、違約責(zé)任。

乙方不能按期完成建設(shè)的，甲方有權(quán)依據(jù)損失酌情扣除建設(shè)工程款，房屋在1年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。

7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。

乙方________。

日期：________

維修協(xié)議書合同模板匯總篇三

法定代表人：__________。

職務(wù)：__________________。

委托代理人：__________。

身份證號(hào)碼：__________。

通訊地址：__________。

聯(lián)系人：__________。

電話：__________。

傳真：__________。

帳號(hào)：__________。

電子信箱：__________。

乙方(承攬人)：__________。

法定代表人：__________。

職務(wù)：__________。

委托代理人：__________。

身份證號(hào)碼：__________。

通訊地址：__________。

聯(lián)系人：__________。

電話：__________。

傳真：__________。

帳號(hào)：__________。

電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。

第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

第四條材料。

第五條檢驗(yàn)。

第六條修繕修理時(shí)間。

從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。

第七條質(zhì)量要求。

第八條資料提供。

1、定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：__________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。

第九條轉(zhuǎn)包。

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第十條保密。

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。

2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。

第十一條中途變更的后果。

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十二條協(xié)助。

1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：__________，并滿足以下要求：__________。

2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督。

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務(wù)。

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付。

修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間：__________，交付方式：__________，交付地點(diǎn)：__________。

第十七條驗(yàn)收。

1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_______________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。

第十八條修繕費(fèi)用。

本次修繕的費(fèi)用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。

第十九條結(jié)算方式。

報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：

第二十條保修。

設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更。

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的終止。

如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證。

定作人：

1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知。

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下：__________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之________日起_______________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十六條爭(zhēng)議的處理。

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補(bǔ)充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________。

法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________。

委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________。

簽訂地點(diǎn)：__________簽訂地點(diǎn)：__________。

維修協(xié)議書合同模板匯總篇四

甲方：

乙方：

乙方所有事故車輛就事故損壞部分由乙方委托甲方進(jìn)行修復(fù)，經(jīng)相關(guān)事宜甲乙雙方達(dá)成一致意見，共同協(xié)商事故車簽定維修協(xié)議。

1、乙方的事故車輛修理，依照保險(xiǎn)公司核定結(jié)果進(jìn)行，維修項(xiàng)目及更換配件以保險(xiǎn)公司和甲方核定為準(zhǔn)。

2、乙方事故車維修方案，先按照保險(xiǎn)公司定損換件進(jìn)行、在維修過程中若發(fā)現(xiàn)有保險(xiǎn)公司不同意換件但必須更換的零部件(待查件)甲方負(fù)責(zé)及時(shí)向乙方及保險(xiǎn)公司進(jìn)行追加，費(fèi)用另算。

3、事故車輛現(xiàn)場(chǎng)及定損手續(xù)齊全，甲方只負(fù)責(zé)修理。如需做現(xiàn)場(chǎng)處理或協(xié)助辦理，駕駛員需乙方提供。

4、事故車輛能開的情況下，乙方需將車開到甲方維修站，如需要請(qǐng)拖車，拖車費(fèi)用由甲方承擔(dān)。(特殊情況除外)。

5、事故車輛理賠手續(xù)齊全，甲方按保險(xiǎn)公司核定修理發(fā)票金額7%返回乙方。

6、事故車輛的.修理費(fèi)用結(jié)帳方式按月結(jié)進(jìn)行，甲方憑當(dāng)月所有的核定發(fā)票金額并修理完畢車輛，扣返回給乙方7%后，余額每月的25號(hào)結(jié)算。(不以核定金額是否到乙方為準(zhǔn))。

7、事故車輛的修理工期，以保險(xiǎn)公司定損完畢后，視事故車的損壞程定，再另行定期。如修理過程中，若臨時(shí)增加或更換維修項(xiàng)目(包括待查件)工期另算。

8、車輛修理完畢后，驗(yàn)車標(biāo)準(zhǔn)及提車條件，甲方與乙方必須一起對(duì)維修部分進(jìn)行檢查，確認(rèn)維修部分無誤(不得按新車標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)車)。

9、協(xié)議有效期，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

10、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后方可生效。

11、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方本著友好原則協(xié)商解決。

甲方簽字(蓋章)：

日期：

乙方簽字(蓋章)：

日期：

維修協(xié)議書合同模板匯總篇五

甲方：

地址：

法人代表：

電話：傳真：

乙方：

地址：

法人代表：

電話：傳真：

根據(jù)北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號(hào)通知規(guī)定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對(duì)大廈內(nèi)具4kg干粉abc滅火器進(jìn)行維修年檢，每具維修費(fèi)用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權(quán)利及義務(wù)，特達(dá)成如下合作事項(xiàng)：

具4kg干粉abc類滅火器(具體明細(xì)詳見附件)，每具維修價(jià)格元人民幣，維修費(fèi)用合計(jì)：。人民幣大寫：。以上報(bào)價(jià)含稅金及乙方滅火器材維修、運(yùn)輸?shù)热抠M(fèi)用。

二、維修日期：

三、交貨地址：將維修合格消防器材送至。

四、驗(yàn)收方式：甲乙雙方在大廈現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。

五、付款方式：甲方驗(yàn)收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內(nèi)將維修款以支票形式付給乙方。

六、質(zhì)保期：乙方對(duì)所負(fù)責(zé)維修的甲方具干粉abc滅火器材免費(fèi)質(zhì)保1年，一年內(nèi)滅火器出現(xiàn)壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)上門維修。

七、甲方責(zé)任。

1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。

2、甲方一旦發(fā)現(xiàn)消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時(shí)通知乙方，乙方須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)給予維修。

3、認(rèn)真履行合同，對(duì)工作任務(wù)的完成情況和工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。

八、乙方責(zé)任。

1、乙方必須按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行滅火器的維修，嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。

2、質(zhì)保期內(nèi)乙方對(duì)需要進(jìn)行維修的滅火器實(shí)行免費(fèi)上門服務(wù)，維修后的滅火器按原位擺放。

3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。

4、本協(xié)議書采用固定總價(jià)方式即：協(xié)議依據(jù)報(bào)價(jià)時(shí)的所有工程量固定，人、材、機(jī)及取費(fèi)全部固定。負(fù)責(zé)提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具，對(duì)人工費(fèi)乙方不再單獨(dú)收費(fèi)。

5、協(xié)議價(jià)款已結(jié)合工程具體情況考慮了技術(shù)措施費(fèi)及保證工期、質(zhì)量等因素所需的趕工費(fèi)等全部費(fèi)用。

6、本工程以乙方包材料設(shè)備、包工期、包施工、包質(zhì)量、包材料檢驗(yàn)、包安全的形式進(jìn)行承包。

八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

維修協(xié)議書合同模板匯總篇六

就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議：

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;。

2、工程質(zhì)量保修1年，若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)維修;。

3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題，乙方因各種因素?zé)o法維修，則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。

三、費(fèi)用及付款方式。

簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款________元。

四、安全責(zé)任。

1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應(yīng)的`施工規(guī)范操作，做好勞動(dòng)保護(hù)，確保施工安全。

2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責(zé)任有乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。

五、其他事項(xiàng)。

1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

甲方代表簽字：________。

乙方代表簽字：________。

日期：________

維修協(xié)議書合同模板匯總篇七

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方的一致協(xié)商，確定乙方為甲方單位的汽車定點(diǎn)維修及相關(guān)服務(wù)單位。雙方依據(jù)行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，就其車輛的協(xié)議維修事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：乙方提供的服務(wù)內(nèi)容。

汽車的維修、保養(yǎng)、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。

第二條：乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1、嚴(yán)格履行各項(xiàng)服務(wù)承諾，接受甲方的監(jiān)督檢查。

2、提供電話預(yù)約、上門服務(wù)、24小時(shí)救援服務(wù)。

3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)，不得使用假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好，由此造成的損失乙方負(fù)全部責(zé)任。

4、維修報(bào)價(jià)應(yīng)充分考慮車況、部位、安全、經(jīng)費(fèi)等因素，向甲方提出合理的報(bào)價(jià)及維修方案，由甲方確定。

5、維修車輛達(dá)不到規(guī)定的技術(shù)要求的，返修的車輛不得再計(jì)價(jià)收費(fèi)。

6、對(duì)于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出公司外。

第三條：甲方的權(quán)利與義務(wù)。

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其單位在車輛維修服務(wù)方面的關(guān)系，對(duì)于事故車輛與有關(guān)部門一至妥善處理車輛維修糾紛。

2、委托給乙方服務(wù)的車輛應(yīng)附派工單并由乙方負(fù)責(zé)人簽字方可進(jìn)行施工。

3、對(duì)于竣工車輛，如發(fā)現(xiàn)不合格或與派工單服務(wù)項(xiàng)目不符有權(quán)要求乙方無償返工。

4、甲方享受乙方在節(jié)假日期間所推出的活動(dòng)中的各項(xiàng)優(yōu)惠政策(如打折或贈(zèng)送禮品等)。

5、雙方簽訂協(xié)議，甲方享受協(xié)議價(jià)在原消費(fèi)金額基礎(chǔ)上打九折。

第四條：關(guān)于費(fèi)用結(jié)算。

1、甲方車輛送達(dá)乙方公司維修(或其它服務(wù)項(xiàng)目)發(fā)生費(fèi)用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。

2、甲方于每月日與乙方核對(duì)發(fā)生的費(fèi)用并進(jìn)行結(jié)算，乙方為甲方開具正式發(fā)票。

3、結(jié)算方式：現(xiàn)金或公對(duì)公轉(zhuǎn)賬。

對(duì)公賬戶：________。

對(duì)公賬號(hào)：________。

開戶銀行：________。

第五條：本協(xié)議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

維修協(xié)議書合同模板匯總篇八

法定住址:_________。

法定代表人:_________。

職務(wù):_________。

委托代理人:_________。

身份證號(hào)碼:_________。

通訊地址:_________。

郵政編碼:_________。

聯(lián)系人:_________。

電話:_________。

傳真:_________。

帳號(hào):_________。

電子信箱:_________。

乙方(承攬人):_________。

法定住址:_________。

法定代表人:_________。

職務(wù):_________。

委托代理人:_________。

身份證號(hào)碼:_________。

通訊地址:_________。

郵政編碼:_________。

聯(lián)系人:_________。

電話:_________。

傳真:_________。

帳號(hào):_________。

電子信箱:_________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:。

第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。

(注:空格如不夠用，可以另接)。

第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

第四條材料。

(注:空格如不夠用，可以另接)。

第五條檢驗(yàn)。

第六條修繕修理時(shí)間。

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

第七條質(zhì)量要求。

第八條資料提供。

1、定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:_________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

第九條轉(zhuǎn)包。

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第十條保密。

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:。

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。

2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。

第十一條中途變更的后果。

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十二條協(xié)助。

1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:_________，并滿足以下要求:_________。

2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督。

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務(wù)。

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十五條更換部件:。

1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的'部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付。

修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間:_________，交付方式:_________，交付地點(diǎn):_________。

第十七條驗(yàn)收。

1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。

第十八條修繕費(fèi)用。

本次修繕的費(fèi)用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

第十九條結(jié)算方式。

報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:_________。

第二十條保修。

設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

但下列情況不屬保修范圍:。

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更。

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的終止。

如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證。

定作人:。

1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人:。

1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知。

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十六條爭(zhēng)議的處理。

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決:。

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補(bǔ)充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。

簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。

維修協(xié)議書合同模板匯總篇九

甲方：

乙方：

就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議：

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;。

2、工程質(zhì)量保修1年，若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)維修;。

3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題，乙方因各種因素?zé)o法維修，則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。

三、費(fèi)用及付款方式。

簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款元。

四、安全責(zé)任。

1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應(yīng)的施工規(guī)范操作，做好勞動(dòng)保護(hù)，確保施工安全。

2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責(zé)任有乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。

五、其他事項(xiàng)。

1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

甲方代表簽字：

乙方代表簽字：

日期：

維修協(xié)議書合同模板匯總篇十

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方指定乙方為維修車輛的唯一定點(diǎn)單位，訂立如下協(xié)議：

一、服務(wù)范圍。

車輛大修、各級(jí)維護(hù)、小修、中修和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項(xiàng)目及交通事故車輛維修。

二、維修費(fèi)用。

(1)維修費(fèi)用應(yīng)包括：工時(shí)費(fèi)、材料費(fèi)和稅金。

(2)工時(shí)費(fèi)包括小修、大修項(xiàng)目收取工時(shí)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。

(3)材料費(fèi)即材料價(jià)格。

三、結(jié)算方式。

每月30日前結(jié)算一次，甲方根據(jù)維修費(fèi)用清單椐實(shí)支付維修費(fèi)用。

四、質(zhì)量保證。

1、在甲、乙雙方約定的質(zhì)量保證里程和時(shí)間內(nèi)，因維修質(zhì)量造成的機(jī)械事故和經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部負(fù)責(zé)。

2、乙方應(yīng)對(duì)維修合格出廠的車輛提供質(zhì)量保證。

3、乙方應(yīng)保證維修所用材料符合國家規(guī)定的質(zhì)量和性能的要求。乙方應(yīng)保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命期內(nèi)具有滿意的性能。維修車輛移交甲方后，在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)由于維修技術(shù)、工藝或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé)，費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

五、乙方服務(wù)。

1、乙方應(yīng)實(shí)行24小時(shí)全天候服務(wù)，并接受甲方的監(jiān)督。

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同中規(guī)定的各項(xiàng)維修工時(shí)費(fèi)定額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及配件價(jià)格，接受甲方定期或不定期的對(duì)汽車配件、維修質(zhì)量、車輛檔案、服務(wù)承諾等的檢查。

六、合同的解除。

1、如有下列情況發(fā)生，甲方可向乙方發(fā)出終止合同的書面通知書：

(1)經(jīng)乙方維修出廠的車輛存在質(zhì)量問題達(dá)3次以上的;。

(2)未經(jīng)甲方同意，乙方將送修車輛交由其他維修廠家修理的;。

(3)無論在任何情況下，乙方以舊件換取送修車輛零部件的;。

(4)因乙方維修質(zhì)量問題，導(dǎo)致送修車輛出現(xiàn)事故造成重大損失的。

2、甲方未按規(guī)定與乙方結(jié)算的，經(jīng)催告仍未結(jié)算的，乙方有權(quán)單方面終止合同，并向甲方追究經(jīng)濟(jì)賠償。

七.合同履行期限。

本合同的有效期為自年月日至年月日。

八.合同成立。

1、本合同自雙方簽字并加蓋公章后成立。

2、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

3、如需修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方協(xié)商，共同簽署書面修改或補(bǔ)充協(xié)議。該協(xié)議將作為本合同不可分割的一部分，具同等法律效力。。

甲方(單位蓋章)：乙方(單位蓋章)：

代表人：___代表人：___。

____年__月__日。

維修協(xié)議書合同模板匯總篇十一

甲方：_____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

乙方：_____________汽車銷售服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)。

為加強(qiáng)對(duì)車輛切實(shí)有效的管理，甲方自愿將其單位所屬車輛定點(diǎn)在乙方進(jìn)行維修，保養(yǎng)。乙方將提供精良完善的技術(shù)服務(wù)，為精誠合作，講究信譽(yù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

1、乙方為甲方提供以下優(yōu)質(zhì)服務(wù)及承諾。

2、甲方在乙方定點(diǎn)維修的車輛，均享受電腦檢測(cè)、補(bǔ)胎、輪胎換位等免收工時(shí)費(fèi);。

3、甲方在乙方定點(diǎn)維修的車輛，無論何時(shí)何地均享受24小時(shí)緊急救援服務(wù)，24小時(shí)維修服務(wù);到店維修無須排隊(duì)等待，享受vip專用通道，并由技術(shù)總監(jiān)專人診斷。

4、甲方在乙方定點(diǎn)維修的車輛，所需零配件，須經(jīng)甲方認(rèn)可后方能進(jìn)行更換;。

二、甲方應(yīng)遵守事宜。

1、甲方前來維修車輛時(shí)必須向乙方說明托修的內(nèi)容或闡明故障的現(xiàn)象;。

2、甲方接車時(shí)須簽單，必須經(jīng)乙方認(rèn)可方能接車;。

5、乙方提出維修措施而甲方不接受所造成的一切損失，與乙方無關(guān);。

6、出現(xiàn)維修質(zhì)量問題，應(yīng)回乙方來處理解決，第三方的處理費(fèi)用由甲方自行承擔(dān)。

三、本協(xié)議自雙方簽訂日起執(zhí)行，若一方需終止協(xié)議，需提前2個(gè)月告之對(duì)方，并在協(xié)議終止前結(jié)清雙方的全部費(fèi)用。

四、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)存一份，雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。

甲方代表：_____________乙方代表：_____________。

電話：_____________電話：_____________。

傳真：_____________傳真：_____________。

賬號(hào)：_____________賬號(hào)：_____________。

日期：_____________日期：_____________