手機閱讀

2023年裝修承攬合同(通用17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-11 20:16:16 頁碼:7
2023年裝修承攬合同(通用17篇)
2023-11-11 20:16:16    小編:XY字客

隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

裝修承攬合同篇一

甲方:

乙方:

鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, ____年____月____日甲自愿將位于 _________________________承攬給乙方裝修,現甲、乙雙方本著平等自愿,協商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協議:

工程地點及概況:

工程名稱:____________________________________。

工程建筑面積:________________________________。

工程戶型結構:________________________________。

工程項目:____________________________________。

工程價款及付款方式:

1.本工程總價為________元,大寫_________。

2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式:

乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供:

關于材料供應,甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限:

施工要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。

五、施工期限:

工期為_______,從 ____年____月____日到____年____月____日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定:

1.乙方根據甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的,甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。

甲方:

乙方:

____年____月____日

裝修承攬合同篇二

委托單位(甲方):

承攬單位(乙方):杭州xx文化藝術策劃有限公司

為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱:__________________________________。

2.工程地點:__________________________________ ??。

3.承包范圍:參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

7.甲方自愿將 ??項目委托給乙方施工。

工程總造價計 ??圓整,大寫金額: ??圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限 ??日,時間自 ??起至 ??日止。

如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前 ??_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表:

七、違約責任:

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。

九、其他:

1、本合同一式 ??份,

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

十、附件:

附件1.

附件2.

附件3.

附件4.

委托方(甲方): ??承攬單位(乙方):杭州xx文化藝術策劃有限公司

代表人: ??代表人:

日期: ??日期:

地址: ??地 ??址:杭州xx文化藝術策劃有限公司

電話: ??電 ??話:

傳真: ??傳 ??真:

委托方(甲方):_________

承接方(乙方):_________

工程項目:_________

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。

為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條工程概況

1.工程地址:_________

2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計:施工面積_________平方米。

(1)_________室,計_________平方米;

(2)_________廳,計_________平方米;

(3)_________廚房,計_________平方米;

(4)_________衛(wèi)生間,計_________平方米;

(5)_________陽臺,計_________平方米;

(6)_________過道,計_________平方米;

(7)其他(注明部位)_________,計_________平方米。

4.委托方式:_________

5.工程總天數:_________

工程竣工日期:_________年_________月_________日

第二條工程價款

工程價款(金額大寫)_________元。

(1)材料款_________元;

(2)人工費_________元;

(3)設計費_________元;

(4)施工清運費_________元;

(5)搬卸費_________元;

(6)管理費_________元;

(7)稅金_________元;

(8)其他費用(注明內容)_________元。

第三條質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。

家庭裝潢工程材料決算清單》。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.質量檢查監(jiān)督部門:_________市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會。

5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。

《家庭裝潢工程材料預算表》。

甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。

乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。

如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備,《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。

如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。

按甲方提供的材料合計金額的`10%作為管理費支付給乙方。

材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條付款方式

1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

甲方付清工程價款,《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。

驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。

增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。

如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條工程驗收

1.工程質量驗收,《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。

雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。

但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條其他事項

1.甲方

(1)必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。

(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。

對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。

施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方

(1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

(3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。

萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。

(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為_________個月。

第九條違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。

因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條爭議解決

1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。

或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向_________市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁,或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。

第十一條合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。

任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。

如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。

第十二條合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式_________份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主)(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

住所地址:_________企業(yè)地址:_________

郵政編碼:_________郵政編碼:_________

工作單位:_________法人代表(簽字):_________

電話:_________電話:_________

裝修承攬合同篇三

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協議,以共同恪守。

一、工程地點:

二、形式結構:普通裝修

三、工程項目:

1、見預算書。

2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。

四、承包方式:乙方包工包料。

五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。

六、工程造價:以雙方確定的預算書價格為準,驗收后,雙方可以在預算書的價格基礎上協商最終工程款,協商不成以預算書為準。

八、本協議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。注:以上工程金額稅收由甲方負責,乙方協助辦理。

甲方:乙方:

簽字(蓋章):簽字(蓋章):

聯系電話:聯系電話:

年月日年月日

裝修承攬合同篇四

甲方: 乙方:

住址: 住址:

身份證號碼: 身份證號碼:

甲方擬裝修房屋一座,位置在_ ??,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。

由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。

根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。

當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20__年月日開始建設,到20__年月日止,工期為天。

在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。

3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發(fā)現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣 .00元。

2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。

竣工一年后支付給乙方。

四、違約責任

1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;

造成損失的,由乙方賠償。

因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,乙方應承擔違約金 元。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金 元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協商。

2、如協商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同,雙方必須共同遵守。

如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字: 乙方簽字:

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同篇五

甲方(定作人):

住址:

身份證號碼:

乙方(承攬人):

住址:

身份證號碼:

甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全甲作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻,內外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。

您可能關注的文檔