合同在法律體系中具有強(qiáng)制性,一旦違反,將產(chǎn)生法律后果。在起草合同時(shí),應(yīng)該考慮可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和未來(lái)可能發(fā)生的變化。合同是商業(yè)活動(dòng)中不可或缺的法律保障,請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待合同的簽署和履行。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、中華人民共和國(guó)建設(shè)部令及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條裝飾施工項(xiàng)目。
1、裝飾工程地點(diǎn):(___________________公司)總計(jì):施工面積平方米:
2、乙方包工包料。
3、施工項(xiàng)目見(jiàn):附件1第二條工程期限工程期限20天,開工日期:_______年月______________日,竣工日期:___年_______月_______日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn),工程相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項(xiàng)目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。
第三條工程造價(jià)及付款方式。
1、工程總造價(jià):(大寫):___________元整(小寫)___________元,若要變更施工內(nèi)容、變更材料,工程造價(jià)按實(shí)際結(jié)算。
2、付款方式:合同約定開工日,施工結(jié)束且經(jīng)甲方驗(yàn)收合格且甲方收到乙方開具的工程總金額發(fā)票后,甲方支付乙方工程總價(jià)款的100%金額,合計(jì)___________元。
第四條甲方義務(wù)。
4.1開工前,甲方為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。
包括:搬清施工區(qū)域的設(shè)備或其它桌椅板凳家具用品,以不影響施工為原則;。
4.2開工前將原有的電器設(shè)備拆除;提供施工期間的水、電;。
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;。
4.4參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條乙方義務(wù)。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得影響甲方正常生產(chǎn)工作及污染環(huán)境;。
5.3保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;。
5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);。
5.5乙方對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù);。
第六條工程驗(yàn)收。
6.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
h、工程總體竣工驗(yàn)收;。
6.2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)接到驗(yàn)收通知后五日內(nèi)組織驗(yàn)收,過(guò)期視為認(rèn)可。
第七條施工安全。
7.1由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
第八條違約責(zé)任。
8.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
8.2因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方工程造價(jià)5%的違約金及其他損失。
8.3乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價(jià)10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
8.4乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計(jì)付款額的5%支付違約金。
第九條合同爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,可按下列第兩種方式解決:
9.1提交_______仲裁委員會(huì)仲裁;。
9.2依法向人民法院提起訴訟。
第十條其他約定。
10.1施工期間,乙方每天的工作時(shí)間應(yīng)遵守_______________公司的管理要求。
10.2本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,保修期滿后終止。
10.3本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______。
乙方:_______。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇二
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
3.委托方式:___________________________________________。
5.工程開工日期:______年_____月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元。
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為____個(gè)月。
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇三
法定代表人:_________委托代理人:_________。
住所:__________________________________。
聯(lián)系電話:______________________________。
乙方(住宅裝修施工方):__________________。
法定代表人:_________委托代理人:_________。
住所:__________________________________。
聯(lián)系電話:______________________________。
裝修住宅地址:___________________________。
業(yè)主姓名:______________________________。
聯(lián)系電話:______________________________。
為加強(qiáng)對(duì)居住物業(yè)的裝修管理,規(guī)范物業(yè)裝修行為,根據(jù)《上海市居住物業(yè)管理?xiàng)l例》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市居住物業(yè)裝修管理的通知》和《上海市家庭居室裝飾裝修管理暫行規(guī)定》等法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就住宅裝修期間的管理事項(xiàng),達(dá)成如下約定,以共問(wèn)遵守。
1、住宅建筑面積:___________平方米;結(jié)構(gòu)類型:___________。
2、裝修施工期________天,預(yù)計(jì)自年______月______日______至______年______月______日。
第二條、甲方按照有關(guān)法規(guī)和《前期物業(yè)管理合同》或《物業(yè)管理服務(wù)合同》,對(duì)乙方裝修住宅的行為實(shí)施日常檢查和管理,以保障房屋安全、維護(hù)公共設(shè)備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當(dāng)利益。
1、應(yīng)當(dāng)將裝修的相關(guān)法規(guī)、裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項(xiàng)和《住宅裝修須知》等告知乙方,為進(jìn)入住宅區(qū)的乙方人員進(jìn)行住宅裝修須知的宣傳,辦理裝修施工人員的小區(qū)臨時(shí)出入證,指定建筑垃圾集中堆放點(diǎn)等。
2、應(yīng)當(dāng)不定期檢查乙方人員進(jìn)入小區(qū)的出入證,如發(fā)現(xiàn)證件過(guò)期,應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)期手續(xù),對(duì)無(wú)證裝修施工人員應(yīng)當(dāng)拒絕其進(jìn)入小區(qū)從事施工活動(dòng)。
3、應(yīng)按乙方裝修施工的進(jìn)展情況,對(duì)涉及水、電、氣和結(jié)構(gòu)等隱蔽工程,每天不少于二次現(xiàn)場(chǎng)巡視和檢查。其它裝修項(xiàng)目每天不少于一次的現(xiàn)場(chǎng)巡視和檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,應(yīng)及時(shí)采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等。
對(duì)涉及房屋結(jié)構(gòu)安全的,應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主委員會(huì)并報(bào)區(qū)縣房地產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對(duì)乙方整改不及時(shí),為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害,應(yīng)采取相應(yīng)措施,收回小區(qū)臨時(shí)出入證、責(zé)成相關(guān)施工人員退出小區(qū)等,直至乙方改正、再辦理確認(rèn)手續(xù)為止。對(duì)施工不當(dāng)造成公共部位或設(shè)備設(shè)施損壞的,應(yīng)當(dāng)督促責(zé)任人及時(shí)修賠。
對(duì)阻止無(wú)效的,可直接按本協(xié)議約定,向人民法院提起民事訴訟。
第三條、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本市有關(guān)法規(guī)、《住宅裝修須知》,接受甲方組織的宣傳,與甲方簽訂《住宅裝修管理協(xié)議》,辦理住宅小區(qū)臨時(shí)出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。
1、乙方有權(quán)從甲方獲取裝修物業(yè)的結(jié)構(gòu)、共用設(shè)備、公共設(shè)施等基本情況。對(duì)甲方提出超越政策法規(guī)和本《協(xié)議》的不合理要求,乙方可以拒絕。
2、施工人員進(jìn)入小區(qū),自覺(jué)佩帶出入證,人員有變動(dòng),應(yīng)主動(dòng)辦理變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工,服從甲方人員的管理,不得影響相鄰業(yè)主或使用人的正常使用。
3、維護(hù)房屋外觀統(tǒng)一,不得擅自封閉陽(yáng)臺(tái)、安裝外仲曬衣架、遮陽(yáng)棚、花架和隨意安裝空調(diào)室外機(jī)。防盜柵欄等。不得違反《條例》規(guī)定的禁止行為,因裝修不當(dāng)造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的,應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、賠償?shù)蓉?zé)任。
4、施工期間應(yīng)采取有效措施,減輕或避免施工過(guò)程中對(duì)相鄰業(yè)主或使用人日常生活造成的影響,晚間18:00時(shí)至次日上午8:00時(shí)和節(jié)假日,不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生嚴(yán)重噪聲的施工。
5、施工期間應(yīng)關(guān)閉分戶門,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應(yīng)自覺(jué)維護(hù)小區(qū)公共秩序,不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫,保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應(yīng)袋裝化,并按規(guī)定時(shí)間運(yùn)送垃圾,集中在指定地點(diǎn)堆放,搬運(yùn)材料或垃圾后應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)打掃,保持公共部位清潔。
6、施工人員須住宿的,應(yīng)確保相鄰業(yè)主或使用人不受妨礙,并按規(guī)定到當(dāng)?shù)鼐疝k理暫住證。
7、施工期間,必須掛牌施工,接受相鄰業(yè)主、業(yè)主委員會(huì)和甲方的監(jiān)督,對(duì)公共區(qū)域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。
8、施工完成后,應(yīng)向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區(qū)臨時(shí)出入證。
9、
10、
第四條、違約責(zé)任。
1、甲方未按本協(xié)議的約定為乙方辦理相關(guān)裝修手續(xù)的,應(yīng)承擔(dān)延誤工時(shí)的責(zé)任。
甲方不履行管理職責(zé),故意刁難乙方造成。
損失的應(yīng)賠償。
2、乙方擅自調(diào)換裝修施工人員不辦理小區(qū)臨時(shí)出入證的,甲方可拒絕其進(jìn)入小區(qū)從事施工作業(yè),由此造成的損失由乙方自負(fù)。
3、
4、
5、
第五條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,各方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),可人民法院提起民事訴訟。
第六條、本協(xié)議期限:______年______月______日至______年______月______日。
第七條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一份向小區(qū)業(yè)主委員會(huì)備案。
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代理人(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代理人(簽字):
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇四
原告:
被告:
訴訟請(qǐng)求:
1、依法判令被告支付租金______元,違約金_____元,以上共計(jì)______元。
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
_____年____月____日,原告與被告在平等自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽定了場(chǎng)地和房屋租賃合同,雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止,租賃費(fèi)為每年______元,并約定租金每半年交納一次,下半年租金在____月底前交清。合同生效后,被告于_____年前欠交租金_______元,_____年和_____年各欠交租金_____元,累計(jì)欠交租金______元。根據(jù)合同約定:?jiǎn)畏竭`約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金,因此被告應(yīng)當(dāng)支付_____元的違約金(即總租賃額_____元的_____%計(jì)_____元)。
以上款項(xiàng)經(jīng)原告多次催要,但被告一直拖延不交,為了維護(hù)原告的合法權(quán)益不受損害,現(xiàn)向貴院提起訴訟,請(qǐng)求法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
_______人民法院。
起訴人:_______。
_____年____月____日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇五
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過(guò)后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院。
原告:_________。
上訴日期_________
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇六
法定代表人:_________________,系_________。
復(fù)議請(qǐng)求。
請(qǐng)求_________人民政府依法撤銷被申請(qǐng)人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭(zhēng)議的處理決定》雪府裁字【20__】6號(hào),并責(zé)令被申請(qǐng)人依法重新作出處理決定。
事實(shí)及理由。
申請(qǐng)人_________與第三人_________土地權(quán)屬爭(zhēng)議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請(qǐng)人申請(qǐng)確權(quán)。被申請(qǐng)人受理后,在未查清爭(zhēng)議土地的客觀事實(shí)、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭(zhēng)議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(hào)(以下簡(jiǎn)稱1號(hào)處理決定),申請(qǐng)人不服依法向普安縣人民政府申請(qǐng)復(fù)議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復(fù)議決定書》普府行復(fù)決字[_________]9號(hào),該復(fù)議決定以1號(hào)處理決定存在認(rèn)定事實(shí)不清楚,證據(jù)不確鑿,內(nèi)容不適當(dāng)為由,撤銷被申請(qǐng)人作出的1號(hào)處理決定。_________年_________月_________日,被申請(qǐng)人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭(zhēng)議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(hào)(以下簡(jiǎn)稱6號(hào)處理決定),6號(hào)處理決定在查明事實(shí)及處理結(jié)果等內(nèi)容幾乎與1號(hào)處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》第28條“行政復(fù)議機(jī)關(guān)責(zé)令被申請(qǐng)人重新作出具體行政行為的,被申請(qǐng)人不得以同一的事實(shí)和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請(qǐng)人對(duì)被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定不服,現(xiàn)依法申請(qǐng)行政復(fù)議。
從法律依據(jù)上,_________年填制的土地承包底冊(cè)可以清楚得知,申請(qǐng)人家(戶主_________,系申請(qǐng)人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級(jí)的責(zé)任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會(huì)于_________年_________月頒發(fā)的承包農(nóng)戶土地使用證證實(shí))。從爭(zhēng)議地現(xiàn)場(chǎng)可得知爭(zhēng)議土地就是申請(qǐng)人家承包的皂角塘處荒山。_________年實(shí)行土地延包時(shí),《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請(qǐng)人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實(shí)。從對(duì)爭(zhēng)議土地的實(shí)際管控上,申請(qǐng)人家多年來(lái)進(jìn)行了管理、看護(hù),予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請(qǐng)人外出誤工之機(jī)在爭(zhēng)議地種麥子,_________年申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)后,采取自救方式在爭(zhēng)議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭(zhēng)議,原因在于國(guó)家在爭(zhēng)議地附近修建四十米大道、火電廠項(xiàng)目等,第三人見(jiàn)爭(zhēng)議土地將來(lái)可能增值較大,便采取訴訟、行政確權(quán)等手段,企圖達(dá)到侵占申請(qǐng)人土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。上述事實(shí)有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭(zhēng)議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時(shí)組長(zhǎng))及書證等可以證實(shí)。
被申請(qǐng)人作出的6號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)部分存在嚴(yán)重錯(cuò)誤。6號(hào)處理決定中提到第三人_________________在土地下放時(shí),承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭(zhēng)議土地,完全忽視了申請(qǐng)人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請(qǐng)人之父姜某高的承包農(nóng)戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關(guān)鍵事實(shí),更忽視了野狗洞位于四十米大道右側(cè)而爭(zhēng)議土地卻位于四十米大道左側(cè)的關(guān)鍵事實(shí)。該6號(hào)決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊(cè)上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請(qǐng)人所制作的平面示意圖,爭(zhēng)議地四至界限應(yīng)為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無(wú)論怎樣比對(duì),均與第三人_________________承包冊(cè)上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復(fù)決字[_________]9號(hào)行政復(fù)議決定查明的“申請(qǐng)人(_________)在爭(zhēng)議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內(nèi)開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請(qǐng)人卻置若罔聞,對(duì)之前普安縣人民政府行政復(fù)議決定認(rèn)定的內(nèi)容完全不予理睬。希望復(fù)議機(jī)關(guān)給予重視,并在本案中即時(shí)給予糾正。
被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定所附的平面示意圖,申請(qǐng)人是在收到處理決定后才得知,無(wú)法判斷被申請(qǐng)人是否組織過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指界。如果被申請(qǐng)人組織現(xiàn)場(chǎng)指界,為何不通知申請(qǐng)人到場(chǎng)。僅從被申請(qǐng)人提供的平面示意圖上提到的指界人,無(wú)論是_________還是_________,兩家在爭(zhēng)議地附近無(wú)土地,無(wú)法判斷爭(zhēng)議地狀況。另外,被申請(qǐng)人既然已查明申請(qǐng)人家土地承包戶主是_________(申請(qǐng)人之父),那就說(shuō)本案主體有不適格之處,在處理時(shí)卻未予重視。
綜上所述,被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足,處理決定內(nèi)容明顯不當(dāng),處理結(jié)果損害了申請(qǐng)人的合法權(quán)益。據(jù)此,申請(qǐng)人根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》第9條的規(guī)定,特申請(qǐng)行政復(fù)議,望復(fù)議機(jī)關(guān)支持申請(qǐng)人的復(fù)議請(qǐng)求,撤銷被申請(qǐng)人作出的本案6號(hào)處理決定,責(zé)令被申請(qǐng)人重新作出處理決定、維護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益!
此致
__________縣人民政府。
申請(qǐng)人:_________________。
_________年_________月_________日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇七
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實(shí)與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無(wú)不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,要看爭(zhēng)議是否在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬(wàn)步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過(guò)向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒(méi)有必要直接予以駁回起訴來(lái)制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
此致
濮陽(yáng)市中級(jí)人民法院。
上訴人:_________________。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇八
聯(lián)系電話:______________________手機(jī)號(hào)碼:________。
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:________。
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:________。
本工程設(shè)計(jì)師:__________________聯(lián)系電話:________。
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:__________________聯(lián)系電話:________。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
1.4工程內(nèi)容:(見(jiàn)報(bào)價(jià)單和圖紙)____________________。
1.5工程承包方式:經(jīng)雙方商定,采取下列第______種方式:
(1)承包人包工、包全部材料(見(jiàn)附件二)。
(2)承包人包工、包部分材料,發(fā)包人提供其余部分材料(見(jiàn)附件一、二)。
(3)承包人包清工、發(fā)包人提供全部材料(見(jiàn)附件一)。
1.6工程期限________日(以實(shí)際工作日計(jì)算):
開工日期__________年__________月__________日
竣工日期__________年__________月__________日
1.7工程造價(jià)和報(bào)價(jià)單。
(1)工程造價(jià)為(人民幣)__________(金額大寫)。
(2)雙方約定,如變更施工內(nèi)容、變更材料,變更部分的工程款按實(shí)際發(fā)生另計(jì)。
(3)工程報(bào)價(jià)(見(jiàn)附件三)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。
3.1雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求。
3.2雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)予以確認(rèn)。
3.3雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條發(fā)包人義務(wù)。
4.1開工三日前要為承包人人場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無(wú)償提供施工期間的水源、.電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4.4應(yīng)書面告知乙方施工人員有關(guān)規(guī)定,以便乙方施工人員遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承包人施工人員與鄰居之間的關(guān)系。
4.6負(fù)責(zé)垃圾外運(yùn)輸及處理。
4.7不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾绕渌艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令承包人違章作業(yè)施工的其他行為。
4.8凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的,發(fā)包人應(yīng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全適用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4.9施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,發(fā)包人則應(yīng)負(fù)責(zé)配合承包人做好保衛(wèi)及消防工作。
4.10參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質(zhì)、按期完成本合同約定的工作內(nèi)容。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門的工程內(nèi)容:
(1)無(wú)房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電。
等,由承包人承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居民留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
(7)負(fù)責(zé)將裝修垃圾裝袋并及時(shí)清運(yùn)到物業(yè)指定位置。
5.3發(fā)包人為少數(shù)民族的,承包人在施工過(guò)程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條材料供應(yīng)。
6.1發(fā)包人提供的材料:
(1)發(fā)包人負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)包、承包雙方應(yīng)辦理交接手續(xù),承包人發(fā)現(xiàn)發(fā)包人提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異、應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出,發(fā)包人仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問(wèn)題影響裝飾設(shè)計(jì)效果,責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,由承包人負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由承包人負(fù)責(zé)賠償。
(2)發(fā)包人采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍賠償給發(fā)包人。
6.2承包人提供的材料。
承包人供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)提前通知發(fā)包人到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,雙方就設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由發(fā)包人確認(rèn)備案。
6.3雙方所提供的建筑裝飾材料,必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》并出具具有法律效力的裝飾材料合格證書和檢測(cè)報(bào)告。
第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7.1本工程施工質(zhì)量執(zhí)行dbj08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31—t30—1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和建設(shè)行政主管部門及行業(yè)所制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),以及施工圖紙、做法說(shuō)明設(shè)計(jì)變更文件。
7.2裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)嚴(yán)格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-----)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條工程驗(yàn)收。
8.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;。
(3)竣工驗(yàn)收;。
(4)雙方約定的其他事項(xiàng)。
8.2工程完工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署驗(yàn)收單。
8.3雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人不得人住,如發(fā)包人擅自人住視驗(yàn)收合格,由此造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)。
8.4竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題并經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問(wèn)題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后,可視為驗(yàn)收。
8.5本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年。
第九條工程款支付方式。
9.
1合同簽字生效后,發(fā)包人按下列表格中的約定時(shí)間向承包人支付工程款,付款比例由雙方協(xié)商確定。
工程款付款時(shí)間表。
付款時(shí)間。
付款比例。
金額。
合同簽訂后。
開工前三天。
元
工期過(guò)半。
油漆工進(jìn)場(chǎng)。
元
竣工驗(yàn)收。
驗(yàn)收合格當(dāng)天。
元
增加工程項(xiàng)目。
簽訂工程項(xiàng)目變更單時(shí)。
元
9.2雙方款項(xiàng)往來(lái)均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束乙方應(yīng)開具統(tǒng)一發(fā)票交發(fā)包人。
9.3工程結(jié)算(見(jiàn)附件五)。
第十條合同的變更和解除。
10.1工程項(xiàng)目如需變更,需提前與對(duì)方聯(lián)系。經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽署工程項(xiàng)目變更單,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)附件四)。甲方提出變更設(shè)計(jì)、材料,造成乙方材料積壓,應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)全部處理費(fèi)用。
款_____________%支付違約金,解除本合同。
第十一條違約責(zé)任。
11.1對(duì)以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其它情況。
11.2對(duì)以下原因造成的竣工日期的延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延,每誤工一天,甲方應(yīng)向乙方支付合同價(jià)款2‰違約金。
(1)發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;。
(2)發(fā)包人未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因發(fā)包人責(zé)任造成工期延誤的其它情況。
11.3因承包人責(zé)任不能按期完工的,工期不順延,因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題返工費(fèi)由承包人承擔(dān),工期不順延,并向發(fā)包人支付合同價(jià)款的2‰違約金。
第十二條爭(zhēng)議解決方式。
12.1凡因履行本合同所發(fā)生的與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可向建設(shè)行政主管部門、工商行政主管部門申請(qǐng)調(diào)解。
12.2協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方選擇按下列第______種方式處理。
(1)將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì),請(qǐng)求按照其仲裁規(guī)定進(jìn)行仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則。
13.1本合同經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽字(蓋章)后生效。
13.2工程開工前,發(fā)包人應(yīng)將房屋外門鑰匙______把交承包人施工保管,工程竣工驗(yàn)收時(shí),發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖______把,由承包人當(dāng)場(chǎng)安裝交付使用。
13.3本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
13.4本合同一式______份,發(fā)包人、承包人雙方各執(zhí)一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。凡在家居裝飾有形市場(chǎng)簽訂的合同,本合同應(yīng)一式三份,發(fā)包人、承包人雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門各執(zhí)一份。
13.5雙方可書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由承包人承擔(dān)的責(zé)任的,仍以本合同為準(zhǔn)。
13.6因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
第十四條其他約定。
5.____________________________________________________________________________。
第十五條合同附件。
合同附件為合同的組成部分,具有同等的法律效力。合同附件上均應(yīng)有甲乙雙方的簽名及具體簽署時(shí)間,附件內(nèi)容如下:
l.附件一:發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表。
2.附件二:承包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表。
3.附件三:工程報(bào)價(jià)單。
4.附件四:工程質(zhì)量驗(yàn)收單。
5.附件五:工程項(xiàng)目變更單。
6.附件六:工程結(jié)算單。
7.附件七:工程報(bào)修單。
發(fā)包人(蓋章):______________。
_________年_________月______日。
承包人(蓋章):______________。
法定代表人:__________________。
委托代理人:________________。
__。
________年________月________日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇九
甲方(發(fā)包方):
住所:
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況:
1、住房結(jié)構(gòu):房廳套,施工面積平方米。
2、工程地址:南昌市區(qū)住宅小區(qū)棟單元室。
3、工程內(nèi)容:雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和預(yù)算項(xiàng)目。
4、承包方式:包工部分包料。
5、總造價(jià)(大寫):。(增減項(xiàng)目另簽〈工程項(xiàng)目變更單〉增加項(xiàng)目工程款必須預(yù)先支付才開始施工)。
6、工期:自年月日至年月日,工期為天。
7、質(zhì)量等級(jí):[合格]。
二、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):本工程執(zhí)行省建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的《江西省家庭裝飾質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及其它地方性標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)。
三、工程付款方式及結(jié)算的約定:
工程付款進(jìn)度及方式:
(1)合同簽定當(dāng)天即付工程款的%;計(jì)人民幣(大寫):_______________________。
(2)水電工開工前即付工程款的%;計(jì)人民幣(大寫):_______________________。
(3)木工基本完工支付工程總造價(jià)的%;計(jì)人民幣(大寫):________________________________。
(4)工程完工驗(yàn)收后支付工程總造價(jià)的%;計(jì)人民幣(大寫):____________________。
(5)工程完工三日內(nèi)付清工程全部余款;計(jì)人民幣(大寫):___________________。
(6)全部工程按雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和施工項(xiàng)目施工。按本合同簽定的工程總造價(jià)一次性由甲方發(fā)包給乙方,如在本合同外有設(shè)計(jì)變更或增加工程量時(shí),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商確認(rèn),簽訂項(xiàng)目變更作為附加協(xié)議。
四、甲方職責(zé):
1、開工前與有關(guān)部門辦理相關(guān)裝修手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2、免費(fèi)提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、落實(shí)工程垃圾臨時(shí)堆放處,并負(fù)責(zé)工程垃圾從臨時(shí)堆放處的進(jìn)一步處理。
4、協(xié)調(diào)處理施工時(shí)與鄰居間的關(guān)系。
5、按時(shí)支付工程款,配合做好雙方約定的其它有關(guān)事宜。
五、乙方職責(zé):
1、按雙方確認(rèn)的圖紙和預(yù)算項(xiàng)目,按國(guó)家行業(yè)規(guī)范保質(zhì)保量如期完成合同內(nèi)容。
2、將工程垃圾清至臨時(shí)堆放點(diǎn)(距現(xiàn)場(chǎng)30米以內(nèi))。
3、文明施工,若因違反操作規(guī)程引起工傷事故,責(zé)任自負(fù)。
4、乙方做好雙方約定的其他有關(guān)事宜。
六、有關(guān)安全及防火的約定:甲方提供的施工圖紙操作方法及施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全措施,保障施工人員及相鄰居民安全。
七、設(shè)計(jì)圖紙的變更:原則上雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谑┕r(shí)不得變更,在不影響總體方案和裝修格調(diào)的前提下,允許甲方在需變更物施工前提出變更請(qǐng)求,在征得設(shè)計(jì)師同意后予以變更,并簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
八、工期延遲:遇下列情況之一,工期順延。
1、停水、停電累計(jì)達(dá)4小時(shí)以上;。
2、甲方工程款未按約定時(shí)限拖延一天以上;。
3、甲方單位或有關(guān)部門人員干擾阻止施工累計(jì)達(dá)一天以上;。
4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計(jì)達(dá)一天以上。
九、違約責(zé)任:
1、若甲方違約造成乙方誤工,施工工期順延。
2、若乙方違約造成工程不能按期完工,工期可順延,每超過(guò)一天,甲方扣罰乙房30元/天。
3、其他違約責(zé)任按《合同法》處理。
4、乙方必須嚴(yán)格按合同設(shè)計(jì)圖紙、預(yù)算項(xiàng)目及乙方報(bào)價(jià)書中承諾的材料品牌,質(zhì)量保質(zhì)保量進(jìn)行施工,不得偷工減料或未按合同要求使用劣質(zhì)材料等,如有發(fā)現(xiàn),甲方完工驗(yàn)收時(shí),乙方必須無(wú)條件更換及返工。
5、自合同簽定起若有一方單方面解約,必須向另一方支付15%的合同違約金。
十、完工移交:工程完工后,乙方應(yīng)先進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收,內(nèi)驗(yàn)合格后再通知甲方進(jìn)行正式驗(yàn)收。甲方接到驗(yàn)收通知三天內(nèi)應(yīng)會(huì)同乙方人員一起驗(yàn)收,不能無(wú)故拖延,否則視同甲方默認(rèn)驗(yàn)收合格。工程驗(yàn)收合格且甲方余款結(jié)清后,乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方,至此工程全部移交甲方管理。
十一、保修:基礎(chǔ)工程保修期兩年,隱蔽工程保修兩年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工之日算起。
十二、合同仲裁:按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。
十三、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。合同附件作為合同的組成部分。
十四、合同履行完成后自動(dòng)終止。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十
承包商(以下簡(jiǎn)稱乙方):_____________________________________________。
1.裝修施工地點(diǎn):___________市__________________街。
3.合同方式:_____________________。
4.裝修施工內(nèi)容:其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程,如水電裝修工程、墻面裝修、拆墻、拆墻拆地、地板磚和瓷磚鋪裝、吊頂安裝、門窗拆除、水管涂裝、頂面和墻面涂裝、廚具、潔具和燈具安裝、隔斷制作、搬運(yùn)工程等。(采購(gòu)及搬運(yùn)工作補(bǔ)充協(xié)議:甲方的所有采購(gòu)應(yīng)在乙方的協(xié)助下完成,在采購(gòu)過(guò)程中,甲方承諾在免費(fèi)的前提下,盡最大努力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料交付給甲方。但是,如果材料供應(yīng)商堅(jiān)持只將貨物交付到甲方住宅樓下或拒絕交付貨物,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)將裝飾材料運(yùn)送到房屋或運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。
5.總價(jià):________________________________________________________________________大寫(人民幣元整)。以上總價(jià)是根據(jù)乙方對(duì)甲方房屋的實(shí)地考察和對(duì)擬完成工程的初步了解而確定的。總價(jià)包括乙方承擔(dān)的裝修工程所涉及的所有勞務(wù)..
6.工期:從______________________________________________________________________另一方面,如果雙方通過(guò)協(xié)商達(dá)成延長(zhǎng)工期的協(xié)議,則按協(xié)議執(zhí)行。
1.乙方(即乙方)在裝修期間承擔(dān)施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)人的責(zé)任,對(duì)裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)系甲方,提供材料要求,并對(duì)裝修施工質(zhì)量和施工人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。如施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及給甲方造成的各種損失,應(yīng)由施工隊(duì)承擔(dān),甲方僅賠償乙方(即乙方)。
2.在裝修過(guò)程中,乙方應(yīng)保證全過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)施工和管理(陪同甲方采購(gòu)材料除外)。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并取得批準(zhǔn))。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同規(guī)定的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平有疑問(wèn),可要求乙方無(wú)條件更換。
1.本工程所有裝修材料由甲方提供,裝修施工設(shè)備和工具由乙方提供..
2.甲方負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)和供應(yīng),材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求并按時(shí)供應(yīng)至現(xiàn)場(chǎng)。乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方提供的材料設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍指示使用,造成工程損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方提供的材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,由雙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管和組織施工。因保管或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
3.乙方必須負(fù)責(zé)攜帶材料上樓(瓷磚除外)。
4.為保證工程正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周向甲方提交下一道工序需采購(gòu)的材料清單,并協(xié)助甲方采購(gòu)材料,以便甲方在周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方要求的材料。因甲方提供的材料延誤而造成工期延誤的,由甲方負(fù)責(zé).同時(shí),乙方必須提供大致準(zhǔn)確的(+/-5-10%)數(shù)量的所需材料。因乙方材料估算錯(cuò)誤導(dǎo)致的重新采購(gòu)或退回材料的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),或由乙方負(fù)責(zé)將材料運(yùn)輸和退回給供應(yīng)商。
5.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝修材料和設(shè)備用于本協(xié)議約定的住宅裝修,未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用..如乙方違反此規(guī)定,乙方應(yīng)賠償甲方被挪用材料和設(shè)備價(jià)格的兩倍。
1.本工程應(yīng)符合dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)范》、db31/t30-1999《住宅裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等地方標(biāo)準(zhǔn)和市建設(shè)行政主管部門制定的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.如果甲方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量不合格,影響工程質(zhì)量,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3.如果質(zhì)量事故是由乙方造成的,返工費(fèi)用和材料損失由乙方承擔(dān)..
4.在施工過(guò)程中,如甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn),增加或減少工程,必須提前與乙方聯(lián)系,工程才能施工。
5.如果某些工序由甲方的材料供應(yīng)商免費(fèi)安裝或由甲方安排的其他單位安裝(如窗戶、櫥柜防火門、臺(tái)面等)。),甲方應(yīng)提前安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,避免整體工期的延誤。
6、工程驗(yàn)收——甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的驗(yàn)收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方收到通知后三天內(nèi)組織驗(yàn)收,并以書面形式辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方并另行確定驗(yàn)收日期。竣工驗(yàn)收合格的,甲方應(yīng)確認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的保管費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用..
8.工程保修期為一年,自竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起計(jì)算。保修期內(nèi)如因乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)無(wú)條件修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)的材料費(fèi)用。
1.甲方應(yīng)提供施工要求(見(jiàn)上述第3條)并與乙方協(xié)商,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)滿足防火和防事故的要求,主要包括暢通、合格的電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒆詠?lái)水等管道。在施工過(guò)程中,乙方應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,確保操作人員和附近居民的安全,并遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止管道堵塞、漏水、停電和附近居民房屋的物品損壞等事故。出現(xiàn)上述情況,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.在施工中,如涉及改變房屋結(jié)構(gòu)、拆除或改變承重墻、增加樓層(地面)荷載,甲方應(yīng)提出與物業(yè)管理部門協(xié)商,確認(rèn)施工。
3.乙方應(yīng)注意用氣安全,確保爬坡施工安全等安全保障,并提醒施工工程師注意安全。乙方應(yīng)對(duì)任何事故負(fù)全部責(zé)任。
1.項(xiàng)目資金支付方式:項(xiàng)目資金支付時(shí)間表經(jīng)雙方同意后如下:。
甲方應(yīng)向乙方支付人民幣元。
所有瓷磚鋪設(shè)完畢并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方人民幣元整。
所有工程竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)向乙方支付人民幣元。
合計(jì)________元整。
1.甲方的工作:。
(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。為乙方提供施工所需的水電必要條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工期間因臨時(shí)使用公共部位造成的鄰里關(guān)系協(xié)調(diào)工作。
2.乙方的工作:。
(1)參與甲方召集的現(xiàn)場(chǎng)交底..
(2)對(duì)協(xié)議的履行負(fù)全部責(zé)任。按要求組織施工,保質(zhì)保量按時(shí)完成施工任務(wù)。如果在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方并征得甲方同意。
1.如甲方未能按本協(xié)議約定的時(shí)間付款,逾期部分應(yīng)按逾期期間的銀行活期存款利率向乙方支付利息。
2.如因乙方原因造成工期延誤,乙方應(yīng)向甲方支付違約金__________________________________________________。
3.如乙方擅自拆除或修改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備、管道,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)。
4.工程未辦理驗(yàn)收結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自使用工程,造成驗(yàn)收失敗和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5.如工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未驗(yàn)收,乙方應(yīng)提前進(jìn)行下一階段施工,造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
如因工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)盡可能協(xié)商解決?;蛘呷绻麉f(xié)商失敗,可以提交給:。
______區(qū)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
______人民法院提起訴訟。
1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方如需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)在協(xié)商一致后重新簽署補(bǔ)充條款。
2.在施工過(guò)程中,任何一方提出終止協(xié)議,必須以書面形式提交給另一方,雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議,終止本協(xié)議。
3.如乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方可無(wú)條件提出暫停協(xié)議,無(wú)需征得乙方同意。
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝和交付。
2.本協(xié)議簽訂后,項(xiàng)目不得分包。
____年____月____日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十一
簽訂地點(diǎn)。
甲方(委托人)代表人。
身份證號(hào)碼聯(lián)系電話。
住所。
乙方(被委托人)代表人。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼施工資質(zhì)證書編號(hào)。
聯(lián)系電話。
住所。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程地點(diǎn):
工程面積:
房屋戶型:
2、工程內(nèi)容及要求:(詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單,并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn),見(jiàn)附表二)。
3、工程承包方式:雙方商定采用下列種方式。
(1)包工包料。
(2)包工不包料。
(3)包工部分包料。
1、工期天,自____年__月__日起至____年__月__日止。
2、工程保修期:月。保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起,由乙方開具工程保修單。
1、合同價(jià)款:(大寫)(小寫)___元。
其中:設(shè)計(jì)費(fèi)___元。
其它費(fèi)用。
2、結(jié)算方式:
本合同結(jié)算方式為。
(1)按設(shè)計(jì)圖紙所含項(xiàng)目一次性總包,甲方無(wú)需支付超額部分款項(xiàng)。
(2)按實(shí)際發(fā)生并經(jīng)甲方確認(rèn)的工程項(xiàng)目結(jié)算。除去甲方要求增加的項(xiàng)目,其結(jié)算價(jià)不應(yīng)超過(guò)預(yù)算價(jià)的(推薦8﹪)。
3付款方式:合同生效時(shí),甲方支付總價(jià)款的%,計(jì)___元,其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付:
工程進(jìn)度。
付款比例。
金額。
開工前三天。
隱蔽工程驗(yàn)收合格。
油漆工程開始前。
工程竣工驗(yàn)收合格。
4、余款:___元,工程驗(yàn)收合格后天內(nèi)一次付清。乙方應(yīng)向甲方開具正式發(fā)票。
5、雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。
1、裝飾裝修的材料必須符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁使用國(guó)家明令淘汰的材料。
2、甲方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表四)。
本工程甲方采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。
甲方提供的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)后,由乙方負(fù)責(zé)保管。
3、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表五)。
凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相符,并提交購(gòu)貨發(fā)票或證明材料,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、對(duì)于需要第三方安裝的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)由甲乙雙方及第三方共同現(xiàn)場(chǎng)交底,乙方做好施工配合。
1、甲方。
(1)甲方應(yīng)在開工前,告知物業(yè)管理單位及相關(guān)權(quán)利人,并辦理好相關(guān)手續(xù)。
(2)開工前,甲方自行設(shè)計(jì)的,應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說(shuō)明1份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等由采取保護(hù)措施。
(3)向乙方提供施工需用的水、電等必備設(shè)施,說(shuō)明使用注意事項(xiàng),做好相關(guān)記錄,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
(4)施工中使用公用部位操作,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方正常施工。
(5)如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
(6)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
(7)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),需征得乙方同意并應(yīng)支付趕工費(fèi),待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費(fèi)后再行趕工。
(8)甲方可以由其本人或書面委托的代理人對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。
(9)甲方其他家庭成員對(duì)工程及乙方的意見(jiàn)均需通過(guò)甲方本人或甲方代理人與乙方接觸。
2、乙方。
(1)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方應(yīng)向甲方提供施工圖紙一份。
(2)組織施工圖紙或工藝質(zhì)量說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案、進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定并簽字認(rèn)可。
(3)工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(4)乙方委派為駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,協(xié)調(diào)由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
(6)乙方應(yīng)按工程進(jìn)度提前通知甲方供應(yīng)材料,并合理施工按期完成工程。
(7)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù),防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生,如有發(fā)生應(yīng)盡快修復(fù)并賠償損失(含有關(guān)部門的罰款)。
(8)降低噪聲(每日12時(shí)至14時(shí),19時(shí)至次日7時(shí),乙方不得使用噪聲震動(dòng)工具進(jìn)行施工),保護(hù)環(huán)境,裝飾垃圾由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)送到指定地點(diǎn)。
(9)由乙方施工不當(dāng)損害相鄰權(quán)利人利益的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償損失。由甲方先行賠償?shù)?,有?quán)向乙方追償。
(10)乙方有義務(wù)為甲方提供相關(guān)安全規(guī)范、環(huán)保規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
(11)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙或經(jīng)甲方簽字確認(rèn)的方案施工。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙、工藝質(zhì)量說(shuō)明、及工程變更事項(xiàng)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范及環(huán)保規(guī)范。
2、乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范、環(huán)保規(guī)范及設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)施工。
3、施工單位應(yīng)當(dāng)制定施工安全制度,施工人員必須嚴(yán)格遵守。
1、工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí),須雙方協(xié)商一致,簽訂變更單(附表七)和變更圖紙,作為竣工結(jié)算和工期調(diào)整的依據(jù),后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工,所引起增減費(fèi)用,可在工程結(jié)束時(shí),一并結(jié)算。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān)責(zé)任,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)賠償。
1、工程驗(yàn)收按照簽訂合同時(shí)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、施工圖紙、工藝質(zhì)量說(shuō)明,工程變更單的內(nèi)容作為驗(yàn)收的依據(jù)。
3、乙方應(yīng)提前天通知甲方對(duì)隱蔽工程、分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收,如甲方在規(guī)定期限內(nèi)不組織驗(yàn)收又不提出整改意見(jiàn)的視為驗(yàn)收合格。
5、乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,通知甲方竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
6、驗(yàn)收時(shí),雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用及整改費(fèi)用由乙方承擔(dān),工程質(zhì)量符合約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證費(fèi)用由甲方承擔(dān)。因整改造成工程未按期完成的,視為工期延誤,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
7、裝修后的室內(nèi)環(huán)境應(yīng)當(dāng)達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,在裝修過(guò)程中應(yīng)使用符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料。甲方要求。
(1)工程完工后進(jìn)行室內(nèi)裝修工程環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)(驗(yàn)收)。
(2)工程完工后不進(jìn)行室內(nèi)裝修工程環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)(驗(yàn)收)。
8、如果甲方要求進(jìn)行環(huán)境檢測(cè)的。應(yīng)在工程完成后由江蘇省建設(shè)行政部門批準(zhǔn)的有檢測(cè)資質(zhì)的相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境檢測(cè),并出具檢測(cè)報(bào)告。監(jiān)測(cè)室內(nèi)環(huán)境時(shí),應(yīng)在工程完工至少7天后,監(jiān)測(cè)時(shí),家具、窗簾等含污染源的物品不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),并保證甲方自行購(gòu)買的裝修材料符合環(huán)保要求。檢測(cè)時(shí)應(yīng)雙方到場(chǎng),檢測(cè)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如檢測(cè)不合格,應(yīng)分析原因,如果是乙方造成的,乙方應(yīng)進(jìn)行治理,直到達(dá)到環(huán)保要求并承擔(dān)檢測(cè)及治理費(fèi)用。
9、驗(yàn)收合格后,雙方應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(附表八)及保修單(附表十),乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(附表九)及有關(guān)資料給甲方,甲方應(yīng)自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結(jié)清尾款。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同,并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知乙方,乙方應(yīng)配合監(jiān)理公司的工作。
1、乙方施工的有防水要求的項(xiàng)目保修期年(不得低于五年)。
2、乙方施工的其他項(xiàng)目保修期年(不得低于2年)。
1、甲方責(zé)任。
(1)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因影響了工程施工,除工程日期得以順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方___元。
(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質(zhì)量,乙方向甲方提出,甲方仍堅(jiān)持使用而造成工程質(zhì)量問(wèn)題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,如無(wú)證據(jù)證明系乙方施工所致,甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4)甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。乙方可向甲方發(fā)出催款通知,甲方在收到通知日后仍不付款的,乙方有權(quán)解除合同。
(5)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,或改變房間使用功能造成損失或事故的,甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
(6)違反本合同約定的其他條款給乙方造成損失的,甲方應(yīng)賠償損失。
2、乙方責(zé)任。
(1)乙方原因造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求限期無(wú)償修理或返工,所造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
(2)由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方應(yīng)按甲方已累計(jì)付款的%支付違約金。逾期天以上,乙方應(yīng)將甲方支付的全部款項(xiàng)如數(shù)退還甲方,甲方有權(quán)解除合同。
(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備、材料及現(xiàn)場(chǎng)陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)予以賠償。
(4)未經(jīng)甲方同意,擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失(包括罰款)由乙方負(fù)責(zé)。如甲方的要求違反國(guó)家相關(guān)規(guī)范及法律、法規(guī)而乙方未盡相關(guān)義務(wù)的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(5)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及不符合雙方約定的,應(yīng)無(wú)條件更換為符合要求的材料和設(shè)備,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),給甲方造成損失的乙方應(yīng)賠償損失。
(6)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕,如乙方不拒絕,造成損失或事故的乙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
(7)由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的'一切經(jīng)濟(jì)損失。
(8)違反本合同約定的其他條款給甲方造成損失的,乙方應(yīng)賠償損失。
3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款。如需解除合同,開工前一方要解除合同,違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)%的違約金,開工后一方要解除合同,違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)%的違約金。
4、如一方要變更合同內(nèi)容須雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
1、合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)建設(shè)主管部門及有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
2、雙方協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)。
雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁。
依法向人民法院起訴。
1、本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,副本份,有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
3、雙方另有約定可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
1、
2、
3、
1、施工內(nèi)容表。
2、工程預(yù)算表。
3、報(bào)價(jià)單。
4、甲方提供材料設(shè)備表。
5、乙方提供材料設(shè)備表。
6、甲方訂貨單。
7、工程變更單。
8、工程驗(yàn)收單。
9、工程結(jié)算單。
10、工程保修單。
11、工程設(shè)計(jì)圖。
12、隱蔽工程圖。
甲方:乙方:
代表人:法定代表人:
家庭住址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
____年__月__日____年__月__日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十二
甲方:
乙方:
為順利完成本標(biāo)段各分部分項(xiàng)工程施工,達(dá)到預(yù)期的效果,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致,依法簽訂本協(xié)議。
甲方指定區(qū)段的溝槽基層的平整(含水準(zhǔn)測(cè)量)、夯實(shí)、管道墊層施工、管道安裝、管道接頭處理、檢查井基礎(chǔ)施工、檢查井砌筑及內(nèi)外抹灰、井蓋及座圈安裝、管道土方分層回填夯實(shí)。
1、承包單價(jià)費(fèi)用開支范圍為:乙方為實(shí)施和完成施工任務(wù)所產(chǎn)生的全部費(fèi)用(包括但不限于工程所需的材料、人工、機(jī)械、措施費(fèi)、管理費(fèi)及其他費(fèi)用等一切費(fèi)用),甲方提供的材料(管材、水泥、沙、石、磚、施工用電)除外。
2、工程量計(jì)算方法:按實(shí)際的工作量進(jìn)行計(jì)算。
3、工程量和單價(jià)見(jiàn)(附件1)工程量清單。
1、施工質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行《市政工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方的要求。
2、凡未達(dá)到施工質(zhì)量要求的工程部位,乙方必須無(wú)條件的返工,其返工的各項(xiàng)費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé),并賠償甲方的各項(xiàng)損失及業(yè)主、監(jiān)理對(duì)甲方處罰。
2、為確保施工工期,甲方根據(jù)總工期(總工期以簽定的協(xié)議工期為準(zhǔn))的要求,以周計(jì)劃進(jìn)行工期進(jìn)度的安排,乙方必須嚴(yán)格按照甲方制定的周進(jìn)度計(jì)劃安排工作并確保其完成。
3、如乙方在當(dāng)月未完成甲方安排的月進(jìn)度計(jì)劃,甲方處乙方500-1000元的罰款;如乙方二次以上(含二次)未完成月計(jì)劃,甲乙雙方解除協(xié)議,乙方自動(dòng)退場(chǎng),不予結(jié)算工程款。
4、在協(xié)議工期內(nèi),如因建設(shè)單位造成資金不到位,影響工期,工程工期順延,期間,如乙方勞動(dòng)力過(guò)?;虿蛔銜r(shí),甲方有權(quán)要求乙方減少或增加勞動(dòng)力,以滿足工期需要。
1、本工地安全生產(chǎn)創(chuàng)建目標(biāo)為:優(yōu)良;乙方人員必須遵守甲方安全管理規(guī)定,服從管理,積極實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。
1.1施工中乙方必須堅(jiān)持安全第一的原則,遵守甲方的工程安全施工生產(chǎn)有關(guān)管理制度和規(guī)定,加強(qiáng)員工安全教育,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞務(wù)作業(yè),認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全,并隨時(shí)接受各級(jí)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
2、工地文明施工目標(biāo)為:合格;乙方人員必須做到文明施工,工地住房及場(chǎng)地整潔,班組材料堆碼有序,溝槽內(nèi)下砂漿、混凝土等應(yīng)使用溜槽,工完場(chǎng)清料盡。標(biāo)準(zhǔn)化管理及文明施工費(fèi)用全含在單價(jià)中。
2.1按照施工安全需要,為現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員、員工及進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員提供必須的安全防護(hù)用具和必要設(shè)施,如安全帽、防護(hù)欄。
2.2在工地醒目位置懸掛安全文明施工管理規(guī)定,并公布現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全人員聯(lián)系電話。
2.3施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)安全需要?jiǎng)?wù)必設(shè)置安全防護(hù)欄、隔檔、便橋,懸掛安全警示標(biāo)志和標(biāo)語(yǔ),并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行巡視和維護(hù),發(fā)現(xiàn)損壞,立即修復(fù)或更換。
乙方人員必須服從項(xiàng)目部統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)、控制、服從管理。認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目部關(guān)于物資、設(shè)備、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等各方面的規(guī)定。
因第三方原因造成乙方施工的工程受損的,責(zé)任由造成損壞的第三方負(fù)責(zé)。如需乙方維修,甲方另安排零星派工,并支付相應(yīng)的費(fèi)用。
1、乙方根據(jù)甲方施工需要、工程進(jìn)度、安全及質(zhì)量要求,負(fù)責(zé)向甲方輸送有施工經(jīng)驗(yàn)、單項(xiàng)技術(shù)全面、具有安全生產(chǎn)知識(shí)、適應(yīng)高空作業(yè)、年齡在18周歲以上45周歲以下、身體強(qiáng)健的以技術(shù)工人為骨干的施工班組,配合甲方獨(dú)立完成單項(xiàng)施工任務(wù)。乙方作業(yè)人員不得有心臟病、恐高癥、傳染病及不適宜從事建筑施工作業(yè)的病情人員,不得留用公安部門通緝?nèi)藛T。
2、乙方工人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前,按甲方企業(yè)的用工要求對(duì)自己人員進(jìn)行政審;乙方人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),必須遵守國(guó)家及企業(yè)規(guī)章制度、治安、消防、行政后勤、計(jì)生、戶口等規(guī)定,并按后勤部門對(duì)生活區(qū)的'管理規(guī)定負(fù)責(zé)管理。
3、為了確保安全生產(chǎn)、嚴(yán)格安全法規(guī)、做到萬(wàn)無(wú)一失,乙方在施工過(guò)程中發(fā)生的一切傷、病、殘、亡等事故均由乙方處理并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理工作,凡是在施工和運(yùn)輸過(guò)程中的安全事故、交通事故,由乙方自行負(fù)責(zé)。
5、乙方施工中使用的手工工具、電動(dòng)工具和機(jī)械設(shè)備自行解決。
6、乙方負(fù)責(zé)人要做好本方人員的思想政治工作及遵紀(jì)守法教育。
7、如甲方另有其他臨時(shí)施工任務(wù),乙方必須全力配合甲方進(jìn)行施工。
8、乙方及乙方人員不得違反國(guó)家法紀(jì)和企業(yè)規(guī)章制度,如有違犯者,視情節(jié)輕重,
輕者進(jìn)行教育,給以經(jīng)濟(jì)處罰,重者將清除出施工現(xiàn)場(chǎng),或關(guān)交公安機(jī)關(guān)處理。
9、在施工過(guò)程中服從甲方計(jì)劃調(diào)度,按甲方安排的施工進(jìn)度計(jì)劃,密切配合,合理。
安排,做好工序交接工作,避免在甲方上道工序轉(zhuǎn)入下道工序后出現(xiàn)開槽打洞現(xiàn)。
象,確保工程進(jìn)度。
10、服從甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)管理規(guī)定,乙方需使用甲方現(xiàn)場(chǎng)材料時(shí),必須征得甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人同意,并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用。
時(shí)恢復(fù)。
1、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行政治、安全、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度方面的教育;。
2、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)工人作好施工前的安全、質(zhì)量、施工技術(shù)交底、及時(shí)糾正不良施工操作行為,責(zé)令施工質(zhì)量整改到符合甲方及設(shè)計(jì)要求為止。
3、負(fù)責(zé)對(duì)乙方安排工程進(jìn)度,簽發(fā)施工任務(wù)書,督促限期完成。
4、負(fù)責(zé)對(duì)乙方完成工作量的工程驗(yàn)收及結(jié)算工程款。
5、負(fù)責(zé)交工資料的收集、整理、上報(bào),并組織交工驗(yàn)收。
按月結(jié)算,月底雙方確認(rèn)當(dāng)月乙方完成的工程量,報(bào)公司相關(guān)部門審核,次月底前支付當(dāng)月完成工程計(jì)價(jià)款的80%,工程竣工驗(yàn)收后支付到工程款的95%,扣除5%工程款作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期結(jié)束后付清。
在施工期間,由乙方或其它乙方原因造成的工傷、質(zhì)量、安全、管線、設(shè)備、火災(zāi)及其它事故,均由造成事故的乙方負(fù)責(zé)。
1、乙方施工質(zhì)量不能滿足現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和甲方對(duì)工程質(zhì)量的具體要求的,甲方有權(quán)與乙方中途任何時(shí)候終止本施工合同。
2、甲方不能按時(shí)支付工程款時(shí),乙方有權(quán)采取法律手段要求甲方及時(shí)支付工程款。
1、本合同一經(jīng)簽訂,即發(fā)生法律效力,不得單方任意修改。
2、如一方要求變更或解除合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方協(xié)商,在新合同未達(dá)成前,原合同仍然有效。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、其他未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
身份證號(hào):
身份證號(hào):
地址:
地址:
電話:
電話:
簽訂日期:
簽訂日期:
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十三
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)。
室,計(jì)平方米;。
廳,計(jì)平方米;。
廚房,計(jì)平方米;。
衛(wèi)生間,計(jì)平方米;。
陽(yáng)臺(tái),計(jì)平方米;。
過(guò)道,計(jì)平方米;。
其他(注明部位)計(jì)平方米。
總計(jì):施工面積平方米。
3.施工內(nèi)容:見(jiàn)預(yù)算書和施工圖。
4.委托方式:
5.工程開工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日
工程總天數(shù):天。
第二條:工程價(jià)款。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十四
甲方:
乙方:
為充分利用現(xiàn)有資源,為職工工作生活提供便利,經(jīng)甲乙雙方商議,達(dá)成如下合同條款:
一、甲方將其所屬房屋一套出租給乙方居住,租期壹年。
二、住房租金為每月__元;。
電費(fèi)按每度__元收取,水費(fèi)按每月__元收取。
三、支付租金方法:乙方自簽租合同之日起即交當(dāng)月房租,以后每月月底交下月房租,若乙方拒交或拖欠租金,甲方除如數(shù)追收租金外,拖欠期每月罰款乙方__元,并有權(quán)拒絕乙方繼續(xù)承租。
四、乙方須服從甲方的管理,遵紀(jì)守法,愛(ài)護(hù)公物,不改變房屋結(jié)構(gòu),租用期間如有損壞,由乙方負(fù)責(zé)自費(fèi)修復(fù),房?jī)?nèi)設(shè)備如數(shù)完好交還甲方,否則照價(jià)賠償。
五、合同期間,乙方不得將住房轉(zhuǎn)租他人,否則甲方有權(quán)中止合同。
六、乙方要注意用電安全,避免發(fā)生火災(zāi)。
因用電不慎發(fā)生火災(zāi)造成甲方損失的,乙方要照價(jià)賠償。
七、如遇政策性變化,甲方有權(quán)終止本合同。
八、合同期滿,如雙方未提出終止合同,本合同延續(xù)一年。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽訂之日起生效,雙方共同遵守。
甲方:_________乙方:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十五
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
3.施工內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:包工包料。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:壽光市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗(yàn)收。
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見(jiàn)本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條:其他事項(xiàng)。
1.甲方。
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方。
1.應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2.指派工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4.嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5.在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭(zhēng)議解決。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向壽光市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向--仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式2份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)。
住所地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
銀行賬號(hào):
電話:電話:
簽約地址:簽約日期:
共
2
頁(yè),當(dāng)前第。
2
頁(yè)
1
2
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十六
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《xx市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):(施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)身份證:聯(lián)絡(luò)方式:家庭住址:
1.裝潢施工地點(diǎn):
2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購(gòu)及搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方所有采購(gòu)都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購(gòu)過(guò)程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi)或者乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng))。
5.總價(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣_(tái)_____整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見(jiàn),則按達(dá)成的統(tǒng)一意見(jiàn)執(zhí)行。
1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過(guò)程中,產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過(guò)程中,需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購(gòu)除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無(wú)條件更換。
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購(gòu),以便甲方于周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過(guò)大而導(dǎo)致的材料重新購(gòu)買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。5.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
4.在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到。
通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
8.工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
1.甲方提供的施工要求(見(jiàn)上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。合計(jì)______元整。
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
1.甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以無(wú)條件提出中止協(xié)議,而無(wú)需獲得乙方的認(rèn)可。
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號(hào):身份證號(hào):
簽訂日期:年月日
簽訂地點(diǎn):___。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十七
承包方(乙方):___________。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1、工程名稱:_________。
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:_________。
5、工程質(zhì)量:按甲方施工項(xiàng)目施工,按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
二、甲方工程項(xiàng)目清單。
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽(yáng)臺(tái)墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過(guò)道、空中花園、陽(yáng)臺(tái)部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機(jī)背景墻貼石膏線、全房?jī)?nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調(diào)走專線,客廳餐廳臥室陽(yáng)臺(tái)廚衛(wèi)燈具安裝,衛(wèi)生間潔具安裝做防水,廚房衛(wèi)生間配備冷熱水等,全房燈具開關(guān)面板及潔具。
三、乙方用材品牌。
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力ppr,熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。
3、油漆:華潤(rùn)油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責(zé)。
1、開工前為乙方施工進(jìn)場(chǎng)提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加材料的驗(yàn)收,隱蔽工程驗(yàn)收,單一項(xiàng)目驗(yàn)收。
五、乙方義務(wù)及職責(zé)。
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。
2、乙方施工過(guò)程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)整潔及垃圾清運(yùn)。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價(jià)。
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫)萬(wàn)元整包干形式支付,除此之外甲方無(wú)義務(wù)再支付任何費(fèi)用。
七、款項(xiàng)支付。
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗(yàn)收合格后余款結(jié)清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十八
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)。
承包方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)。
法定代表人:
公司住址:
聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1.1工程地點(diǎn):小區(qū)。
1.2工程戶型:
1.4工程內(nèi)容及做法(見(jiàn)報(bào)價(jià)單和圖紙);
1.5。此工程采取的方式:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料。(由乙方提供的材料具體見(jiàn)預(yù)算書)。
1.6工程期限為日,即年月日至年月日。
1.7工程款和報(bào)價(jià)單。
本工程造價(jià)預(yù)算總計(jì)為人民幣元(金額大寫:),該造價(jià)金額包括設(shè)計(jì)費(fèi)。
實(shí)際金額待工程竣工驗(yàn)收后決算。但乙方保證工程實(shí)際決算金額不超過(guò)該預(yù)算金額的5%,決算金額超過(guò)預(yù)算總金額5%的,甲方有權(quán)拒絕支付超過(guò)部分。
2.1施工圖紙由甲方委托乙方設(shè)計(jì),乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。設(shè)計(jì)費(fèi)包括在工程總價(jià)款中,乙方不再另外收取。
2.3雙方不得將對(duì)方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
3.1甲方有權(quán)參加工程施工質(zhì)量、進(jìn)度的監(jiān)督;參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。
3.2對(duì)乙方在施工過(guò)程中的不文明行為以及不符合國(guó)家關(guān)于施工規(guī)范的行為,有權(quán)提出意見(jiàn)并要求乙方改正。
3.3按照本合同的約定期限向乙方支付款項(xiàng)。
3.4協(xié)助乙方辦理本裝修工程需要辦理的相關(guān)手續(xù)。
4.1乙方有權(quán)要求甲方按期足額支付工程款。
4.2乙方在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門制定的施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。
(1)不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,嚴(yán)格遵守物業(yè)管理公司制定的《裝修管理規(guī)定》。
(3)因乙方在施工過(guò)程中造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
(4)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔。
4.4乙方必須按照小區(qū)物業(yè)管理公司的要求辦理本次裝修工程所需的相關(guān)手續(xù),并支付有關(guān)費(fèi)用。
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
6.1應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量等有關(guān)情況共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
6.2應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。
6.3雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》,并同時(shí)提供由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格報(bào)告。
6.4甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
7.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:
7.1.1工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
7.1.2不可抗力;
7.1.3甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延;
8.2本工程施工質(zhì)量必須符合國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的關(guān)于家庭居室裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
9.1在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
9.1.3竣工驗(yàn)收。工程全部完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),支付第三筆款,簽署保修單。
9.2工程竣工后,乙方應(yīng)向甲方提交水電改造圖、工程竣工圖及相關(guān)竣工資料,以便完成在物業(yè)管理公司的備案。
9.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
9.4本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
10.1合同簽字生效后,甲方按下列約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間工程款支付比率。
第一次開工前2日20%。
第二次工程進(jìn)度過(guò)半并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)30%。
第三次竣工驗(yàn)收合格后5日內(nèi)35%。
第四次質(zhì)保期滿后5日內(nèi)15%。
10.2本合同中使用的下列術(shù)語(yǔ)做以下解釋。
10.2.1開工:雙方通過(guò)設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開始運(yùn)作視為開工。
10.2.2工程進(jìn)度過(guò)半:指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成為界定工程過(guò)半的標(biāo)準(zhǔn)。
10.2.3竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè))全部完成,經(jīng)甲、乙雙方驗(yàn)收合格視為竣工。
10.2.4驗(yàn)收合格:乙方向甲方提交了工程竣工必須的水、電路改造圖;竣工圖及相關(guān)的竣工資料后,甲、乙雙方在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽字認(rèn)可,視為驗(yàn)收合格。
10.3乙方收到甲方支付的各筆款項(xiàng)時(shí),必須向甲方開具蓋有公司印章及法定代表人簽字的收款收據(jù),否則甲方有權(quán)拒絕付款。
10.4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
11.1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。若乙方違反本合同約定將工程轉(zhuǎn)包的,甲方有權(quán)解除合同。乙方應(yīng)全部歸還甲方已經(jīng)支付的款項(xiàng),并承擔(dān)本工程總價(jià)10%的違約金。
11.2.甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付工程款的,經(jīng)甲方催告且逾期超過(guò)10日未支付的,乙方有權(quán)解除合同。
12.1本協(xié)議簽訂生效后,任何一方無(wú)正當(dāng)理由解除本協(xié)議的,解除協(xié)議一方應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ疆?dāng)事人支付本合同預(yù)算總價(jià)20%的違約金。
12.2本合同任何一方在履行合同的過(guò)程中因不當(dāng)履行給對(duì)方當(dāng)事人造成損失的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
12.2一方當(dāng)事人無(wú)法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方,并承擔(dān)因合同解除給對(duì)方造成的損失。
12.3甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付工程款的,每延誤一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4乙方未按期完成本工程項(xiàng)目的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
12.5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
12.5.1對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
12.5.2對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
12.5.3室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部?jī)r(jià)款。
自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算,裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
乙方必須在接到甲方要求維修的通知之日起兩日內(nèi)前往維修,乙方逾期不到場(chǎng)維修的,甲方有權(quán)另請(qǐng)其他單位或個(gè)人維修,維修費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)支付,優(yōu)先從工程質(zhì)保金中扣除,不足部分由乙方補(bǔ)足。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由甲、乙雙方友好協(xié)商;協(xié)商不成時(shí),任何一方均有權(quán)向昆明仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
15.1本合同由甲、乙雙方于年月日在昆明簽訂,自甲方簽字,乙方法定代表人簽字并加蓋公司印章之日起生效,本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3雙方可以書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充。
15.4本合同一式四份,各執(zhí)兩份,具有同等的法律效力。
合同雙方簽字蓋章:
甲方(簽字):
乙方;公司。
法定代表人:
委托代理人:
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十九
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng),人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭(zhēng)端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因?yàn)檠b修違反了有關(guān)裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個(gè)方面:
1、裝修單位沒(méi)有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒(méi)有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無(wú)故停工,未在約定工期內(nèi)完工等。
2、裝修粗制濫造,施工質(zhì)量低劣。
有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說(shuō)得過(guò)去,但經(jīng)不起驗(yàn)收或時(shí)間的檢驗(yàn),出了問(wèn)題還強(qiáng)詞奪理。尤其是"街頭游擊隊(duì)",質(zhì)量更沒(méi)有保證。
3、裝修后的維修服務(wù)不完善或不履行質(zhì)量承諾。
裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時(shí)維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會(huì)發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時(shí)間。不要違反環(huán)保的有關(guān)規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結(jié)構(gòu)及承重結(jié)構(gòu)。
針對(duì)裝修糾紛,有關(guān)部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境污染防治法》和建設(shè)部[1997]60號(hào)《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[1997]92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)。《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴,也可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應(yīng)該由家庭居室裝飾裝修的居民負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責(zé)任,則由房主找裝修單位負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
同時(shí),行業(yè)內(nèi)部也制定了相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十三條規(guī)定,消費(fèi)者與經(jīng)營(yíng)者發(fā)生消費(fèi)者權(quán)益爭(zhēng)議時(shí),可以通過(guò)下列途徑解決:
1、與經(jīng)營(yíng)者協(xié)商解決;
2、消費(fèi)者請(qǐng)求消費(fèi)者協(xié)會(huì)調(diào)解;
3、向有關(guān)行政部門申訴;
4、根據(jù)與經(jīng)營(yíng)者達(dá)成的仲裁協(xié)議提請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意:一般情況下,如提請(qǐng)了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
另?yè)?jù)《民法通則》、《經(jīng)濟(jì)合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無(wú)非以下幾條:
1、當(dāng)事人自行協(xié)商;
2、主管部門行政調(diào)解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外,行業(yè)規(guī)定對(duì)糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場(chǎng)規(guī)定,解決糾紛按下述流程進(jìn)行:
投訴——調(diào)解部受理——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進(jìn)行調(diào)解——若雙方達(dá)成協(xié)議則進(jìn)行維修或返工;若未達(dá)成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請(qǐng)仲裁或向法院起訴。
對(duì)消費(fèi)者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個(gè)招呼,以便大家有個(gè)心理準(zhǔn)備,減少發(fā)生糾紛的概率。
萬(wàn)一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔(dān)該承擔(dān)的責(zé)任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標(biāo)的較大或其他對(duì)生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權(quán)威和有效的方法只能是打官司了。當(dāng)然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進(jìn)行解決。
您可能關(guān)注的文檔
- 最新員工個(gè)人試用期總結(jié)大全(匯總16篇)
- 最新共青團(tuán)員心得體會(huì)作文800字(大全14篇)
- 臨床護(hù)理帶教老師崗位職責(zé)要求 臨床護(hù)理帶教老師的任職要求通用
- 中學(xué)生簡(jiǎn)單自我評(píng)價(jià)100字3篇(匯總11篇)
- 托管老師周記200字(精選8篇)
- 最新水滸傳讀后感400字武松精選(優(yōu)秀19篇)
- 2023年昆蟲記第三卷讀后感悟優(yōu)質(zhì)(實(shí)用14篇)
- 最新詹天佑愛(ài)國(guó)事跡50字(大全12篇)
- 2023年幼兒老師心得體會(huì)300字(精選15篇)
- 2023年電工實(shí)訓(xùn)報(bào)告精選(模板17篇)
- 學(xué)生會(huì)秘書處的職責(zé)和工作總結(jié)(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學(xué)生在大學(xué)學(xué)生會(huì)秘書處的工作總結(jié)大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問(wèn)的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實(shí)用心得體會(huì)(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團(tuán)委的工作總結(jié)(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團(tuán)委工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)22篇)
- 體育教練軍訓(xùn)心得體會(huì)(優(yōu)秀19篇)
- 學(xué)生軍訓(xùn)心得體會(huì)范文(21篇)
- 青年軍訓(xùn)第二天心得(實(shí)用18篇)
- 警察慰問(wèn)春節(jié)虎年家屬的慰問(wèn)信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問(wèn)春節(jié)虎年的慰問(wèn)信(實(shí)用20篇)
- 公務(wù)員慰問(wèn)春節(jié)虎年家屬的慰問(wèn)信(優(yōu)質(zhì)21篇)
- 植物生物學(xué)課程心得體會(huì)(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學(xué)秘書的工作總結(jié)(匯總17篇)
- 學(xué)校行政人員行政工作職責(zé)大全(18篇)