隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

電梯買賣合同糾紛判決書篇一

買受人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

出賣人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方向乙方購(gòu)買電梯設(shè)備事宜，訂立本合同，以茲雙方共同遵守。

一、設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌及價(jià)款費(fèi)、稅費(fèi)等為完成設(shè)備供應(yīng)、安裝的全部費(fèi)用。

二、設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求。

1、乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起7日內(nèi)，到甲方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面勘察，完成電梯設(shè)備安裝圖紙的確認(rèn)。乙方應(yīng)保證電梯設(shè)備符合雙方確認(rèn)的產(chǎn)品規(guī)格以及甲方現(xiàn)場(chǎng)安裝條件，在電梯設(shè)備交付時(shí)隨機(jī)附產(chǎn)品出廠合格證書。

3、乙方按其企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供電梯設(shè)備包裝,以保證電梯設(shè)備安全抵達(dá)合同指定的到貨地點(diǎn)。若到貨地當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門對(duì)貨物的運(yùn)輸或包裝有任何特殊規(guī)定和要求，甲方應(yīng)及時(shí)書面告知乙方，否則由此引起的任何遲延交貨后果，乙方不予負(fù)責(zé)。

三、貨款支付方式。

1、自本合同簽訂之日起7日內(nèi),甲方應(yīng)以合同總價(jià)款的5%作為定金支付給乙方，乙方收到定金后，正式安排生產(chǎn);甲方應(yīng)于本合同約定的交貨日期前20天按照合同總價(jià)款的25%向乙方支付第二筆貨款;設(shè)備運(yùn)達(dá)交貨地點(diǎn)交付于甲方并經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方向甲方出具全額發(fā)票，甲方按照合同總價(jià)款的65%向乙方支付第三筆貨款;剩余合同總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)量保修期限屆滿之日起7日內(nèi)，扣除乙方因承擔(dān)的質(zhì)量保修費(fèi)用后據(jù)實(shí)無息支付給乙方。

2、付款方式為：電匯或甲方通過其開戶行以同城支票方式付款。

四、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)及交付方式。

1、乙方應(yīng)于20xx年4月12日將合同項(xiàng)下全部電梯設(shè)備交付于甲方予以初步驗(yàn)收，交貨地點(diǎn)為：煙臺(tái)市芝罘區(qū)世茂海灣一號(hào)項(xiàng)目工地;乙方應(yīng)及時(shí)安排施工人員并保證于20xx年5月12日之前將全部電梯設(shè)備安裝完畢。

2、因甲方逾期付款導(dǎo)致交貨時(shí)間、安裝工期遲延的，每逾期一日，則乙方的交貨時(shí)間、安裝工期相應(yīng)順延一日，相關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。

3、因乙方交付的設(shè)備及其安裝工程不符合雙方約定造成交貨時(shí)間、安裝工期遲延的，相關(guān)責(zé)任由乙方承擔(dān)。

4、乙方應(yīng)本著有利于電梯設(shè)備安全的包裝、運(yùn)輸方式將貨運(yùn)抵交貨地點(diǎn)并交付甲方，運(yùn)輸、裝卸及一切相關(guān)費(fèi)用均有乙方承擔(dān)。

5、在甲方對(duì)電梯設(shè)備安裝工程最終驗(yàn)收之前，乙方應(yīng)予以妥善保管，否則，因任何原因(包括不可抗力)所產(chǎn)生的相關(guān)損失均由乙方承擔(dān)。

五、設(shè)備驗(yàn)收。

1、貨到交付地點(diǎn)后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行初步驗(yàn)收，雙方根據(jù)設(shè)備資料及合同要求對(duì)電梯設(shè)備包裝的完整性、裝箱數(shù)量及其外觀進(jìn)行驗(yàn)收。甲方發(fā)現(xiàn)乙方所交付設(shè)備與合同約定不符的，應(yīng)在3日內(nèi)通知乙方，乙方負(fù)責(zé)及時(shí)核查補(bǔ)救。

2、在甲方?jīng)]有對(duì)設(shè)備初步驗(yàn)收前，乙方不得擅自進(jìn)行安裝，否則，甲方有權(quán)要求乙方拆除并重新更換新的設(shè)備。

3、電梯設(shè)備的安裝工程結(jié)束后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)，由雙方及相關(guān)部門按照“gb7588-20xx”《電梯制造與安裝安全規(guī)范》及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)予以驗(yàn)收，安裝工程最終需經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格。

六、保修責(zé)任。

1、乙方必須有相應(yīng)的保修服務(wù)人員配備，以處理所有的維修服務(wù)，需提供24小時(shí)服務(wù)，而且維修人員需要接到報(bào)修電話后2小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，提供不間斷的服務(wù)直到維修結(jié)束。

2、乙方須對(duì)合同中規(guī)定的電梯按《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)定提供24個(gè)月質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)日常維護(hù)和保養(yǎng)及維修培訓(xùn)服務(wù)，時(shí)間從質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格之日算起。

3、在質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中的有關(guān)規(guī)定和電梯使用說明書的規(guī)定進(jìn)行為電梯的日常維護(hù)和保養(yǎng)及維修提供服務(wù)支持，確保電梯正常安全運(yùn)行。

4、質(zhì)保期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修理和替換任何由于設(shè)備自身質(zhì)量問題造成的損壞及故障。

5、在保修期結(jié)束時(shí)，須由具備技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)資質(zhì)的專業(yè)工程師依據(jù)國(guó)標(biāo)規(guī)定對(duì)電梯設(shè)備進(jìn)行一次測(cè)試，所檢出的屬質(zhì)量保修范圍的質(zhì)量缺陷由乙方免費(fèi)修理，并得到甲方認(rèn)可。修理完成后，乙方應(yīng)將修理及恢復(fù)時(shí)間和日期等報(bào)告給甲方，報(bào)告一式兩份。

6、在質(zhì)保期內(nèi)，如乙方服務(wù)不及時(shí)或維修后仍不能排除故障的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此造成的有關(guān)責(zé)任和直接經(jīng)濟(jì)損失，此損失買方有權(quán)視情況從質(zhì)量保證金中扣除。

七、合同的變更與解除。

1、合同履行中,如甲方要求變更合同,則應(yīng)于合同規(guī)定交貨日六十天之前以書面形式通知乙方,并征得乙方書面同意。因合同變更而增加的成本和費(fèi)用由甲方承擔(dān)。合同變更后需重新確定交貨期。合同變更的事項(xiàng)雙方需另簽合同補(bǔ)充協(xié)議,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2、甲方逾期支付本合同約定的第一、第二、第三筆款項(xiàng)中任何一筆超過90日的，乙方有權(quán)解除合同。若乙方解除合同，甲方已付定金不再退回，但應(yīng)將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方，乙方有權(quán)另行處理電梯設(shè)備。

3、因乙方出現(xiàn)下列情形之一的，甲方有權(quán)直接解除合同。

(1)乙方逾期交貨超過20天;。

(2)乙方交付的電梯設(shè)備不符合雙方約定要求，經(jīng)甲方通知后，乙方3日內(nèi)仍不能更正解決。

(3)乙方交付安裝的電梯設(shè)備經(jīng)兩次維修處理仍不符合雙方約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或者仍不能通過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格。

4、當(dāng)下列任何一種情形出現(xiàn)時(shí)，合同另一方可立即終止本合同的全部或者部分。

(2)甲方財(cái)產(chǎn)被查封的導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p害甲方履約能力的。

八、違約責(zé)任。

1、由于乙方違約不能按時(shí)將電梯設(shè)備交貨并安裝完畢時(shí),乙方應(yīng)提前告知甲方,并征得甲方同意,否則應(yīng)向甲方支付違約金,其支付辦法是,逾期交貨的，每延遲一日,違約金為遲延交付設(shè)備價(jià)款的萬分之四;逾期安裝的，每延遲一日,違約金為遲延交付合同設(shè)備價(jià)款的萬分之四。

2、由于甲方違約不能在本合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付設(shè)備價(jià)款時(shí),甲方應(yīng)提前告知乙方,并征得乙方同意,否則甲方應(yīng)向乙方支付違約金,其支付辦法是,每延遲一日,違約金為遲延支付合同設(shè)備價(jià)款的萬分之四。

3、在質(zhì)保期內(nèi)，如乙方服務(wù)不及時(shí)或維修后仍不能排除故障的，甲方有權(quán)委托第三方維修，乙方應(yīng)承擔(dān)全部第三方的維修費(fèi)用。

4、因甲方原因?qū)е卤竞贤K止或者解除的，甲方已付定金不再退回，但應(yīng)將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方，乙方有權(quán)另行處理電梯設(shè)備。

5、因乙方原因?qū)е卤竞贤K止或者解除的，乙方應(yīng)向甲方承擔(dān)合同總價(jià)款20%的違約金。

九、其它事項(xiàng)。

1、乙方在合同設(shè)備產(chǎn)成后為甲方免費(fèi)保管1天,自第2天起,因甲方原因推遲交付時(shí)間的,甲方應(yīng)向乙方支付每臺(tái)電/扶梯50元/天的倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)。乙方收到甲方支付的貨款和倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)后(如有)，按合同規(guī)定交貨。超過九十天,甲方仍不付清貨款或提貨,乙方可視為甲方自動(dòng)退貨,定金不予返還。

2、本合同所有附件,均與本合同具有同等的法律效力。

3、甲、乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成則應(yīng)提交原告所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

4、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。

5、本合同雙方簽署蓋章后立即生效。

甲方:乙方:。

地址:地址:。

電話:電話:。

傳真:傳真:。

郵編:郵編:。

開戶銀行:開戶銀行:銀行帳號(hào)：銀行帳號(hào):簽訂日期：簽訂日期：

電梯買賣合同糾紛判決書篇二

買方：

住所地：

法定代表人：職務(wù)：

賣方：

住所地：

法定代表人：職務(wù)：

本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執(zhí)行。

1、商品名稱、數(shù)量、型號(hào)和價(jià)格：

1.1商品名稱：電梯;。

1.3合同總價(jià)：共部電梯，總價(jià)為b(大寫：人民幣元整)(含進(jìn)口關(guān)稅和中國(guó)國(guó)內(nèi)增值稅)。此價(jià)格不含安裝、維修費(fèi)。

2、商品規(guī)格：

2.2如經(jīng)買方同意電梯規(guī)格變更，費(fèi)用和交貨期另議。

3、制造者和部件原產(chǎn)國(guó)家：

3.1本合同所指的全部電梯的制造商為。

3.2電梯主要進(jìn)口部件產(chǎn)地見附件三《電梯進(jìn)口部件清單》。

4、包裝：

4.1賣方提供的全部貨物，均應(yīng)采用國(guó)家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)措施進(jìn)行包裝。電梯設(shè)備均由木箱包裝，使用長(zhǎng)途公路或鐵路運(yùn)輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設(shè)備的導(dǎo)軌為可以妥善保護(hù)的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔(dān)。

4.2在每個(gè)包裝箱表面，應(yīng)印明有關(guān)訂貨合同號(hào)、裝箱號(hào)、商品名稱、體積、毛重、凈重和勿倒放、小心輕放、避免潮濕的字樣。若單個(gè)的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標(biāo)明重心和起重點(diǎn)，以便裝卸和搬運(yùn)。

5、電梯設(shè)備的交貨、貨物保管：

5.1交貨方式以及地點(diǎn)：賣方將本合同項(xiàng)下設(shè)備運(yùn)到買方指定地點(diǎn)交貨，交貨地點(diǎn)：。電梯設(shè)備的運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用，均由賣方負(fù)責(zé)。

5.2交貨期限：

2.1本合同項(xiàng)下部電梯的交貨，為分期交貨。

2.2本合同簽訂之后，賣方根據(jù)買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于________年____月____日之前交付買方，買方應(yīng)在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后____日內(nèi)予以書面確認(rèn)或提出書面異議;賣方在收到買方書面確認(rèn)通知后最遲在個(gè)月內(nèi)將全部運(yùn)到買方指定地點(diǎn)交貨(部電梯因?qū)俜制诮回洠唧w交貨、安裝期限與數(shù)量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起個(gè)工作日內(nèi)予以書面確認(rèn)，形成《住宅小區(qū)電梯分期交付進(jìn)度表》以便執(zhí)行)。

2.3若買方需要延遲收貨，應(yīng)提前天通知賣方，但延期不得超過天。

5.3貨物保管：買方和賣方共同對(duì)運(yùn)抵的所有貨物進(jìn)行拆箱驗(yàn)收后，由賣方自行負(fù)責(zé)保管直至貨物安裝驗(yàn)收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負(fù)擔(dān)。買方在賣方通知交付前，將協(xié)助賣方尋求合適的貨物堆放場(chǎng)地。

5.4本合同項(xiàng)下所有設(shè)備運(yùn)輸途中、保管期間、安裝階段的保險(xiǎn)事宜由賣方負(fù)責(zé)。

6、電梯設(shè)備的貨到驗(yàn)收、安裝、安裝驗(yàn)收：

6.1貨到驗(yàn)收：在本合同第。

2.2款規(guī)定的交貨時(shí)間內(nèi)，在每一期設(shè)備到達(dá)交付地點(diǎn)后個(gè)工作日內(nèi)，買方和賣方共同對(duì)運(yùn)抵的所有貨物進(jìn)行拆箱驗(yàn)收(數(shù)量、規(guī)格)。賣方必須保證貨物與裝箱清單數(shù)目、規(guī)格一致，若發(fā)現(xiàn)貨物與裝箱清單數(shù)目、規(guī)格不符合時(shí)，應(yīng)由賣方無條件補(bǔ)齊或調(diào)換;在交貨日期以后發(fā)現(xiàn)貨物與裝箱清單數(shù)目、規(guī)格不一致的，也不能排除賣方對(duì)此的保證責(zé)任。

6.2賣方應(yīng)提供進(jìn)口部件的相關(guān)海關(guān)證明文件。

6.3安裝：貨物經(jīng)開箱驗(yàn)收合格后，由賣方指定的有資質(zhì)的、合格安裝人員依據(jù)本合同附件五《電梯設(shè)備安裝合同書》進(jìn)行安裝。賣方應(yīng)派出技術(shù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督安裝、調(diào)試。

6.4安裝驗(yàn)收：在電梯安裝完畢后____日內(nèi)必須報(bào)請(qǐng)官方驗(yàn)收。賣方應(yīng)按照設(shè)備安裝地電梯質(zhì)檢部門的有關(guān)規(guī)定，對(duì)安裝調(diào)試完畢的電梯設(shè)備進(jìn)行報(bào)檢，買方應(yīng)積極配合賣方。若安裝驗(yàn)收沒有通過的，賣方有義務(wù)在該結(jié)論被出具之日起____日內(nèi)完成整改并報(bào)請(qǐng)第二次官方驗(yàn)收。若因賣方原因?qū)е掳惭b驗(yàn)收沒有通過而給買方造成交房延誤等責(zé)任的，由此產(chǎn)生的買方損失由賣方承擔(dān)。

6.5有關(guān)開工申報(bào)，電梯質(zhì)檢主管部門及其他有關(guān)部門所進(jìn)行的與電梯有關(guān)的檢驗(yàn)、驗(yàn)收手續(xù)及費(fèi)用均由賣方承擔(dān)。

6.6電梯產(chǎn)品未經(jīng)驗(yàn)收合格并發(fā)放準(zhǔn)運(yùn)證之前，買方不可擅自使用，否則由此產(chǎn)生的一切后果由買方負(fù)責(zé)。同時(shí)，電梯安裝驗(yàn)收通過、交付買方并不排除賣方對(duì)電梯及其部件的質(zhì)量、規(guī)格等潛在缺陷的全面保證責(zé)任。

6.7電梯經(jīng)驗(yàn)收合格并發(fā)放準(zhǔn)運(yùn)證后，買賣雙方辦理電梯移交手續(xù)。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

7、本合同總價(jià)款的支付方式：

7.1本合同簽訂后____日內(nèi)買方向賣方支付合同價(jià)款總額的%作為定金，即b(大寫：人民幣元整)。

8、技術(shù)文件：

每臺(tái)電梯應(yīng)具備以下整套技術(shù)文件并經(jīng)妥善包裝隨貨物一同發(fā)運(yùn)，若有任何文件遺失，賣方須在15天內(nèi)將這些資料郵寄給買方：

8.1裝箱清單;。

8.2一整套操作和維修手冊(cè)(包括電路圖);。

8.3品質(zhì)證書。

9、質(zhì)量保證：

9.1賣方保證其提供的貨物是在本合同簽署以后開始專門制造的、全新的、未使用過的，是用一流工藝和最佳材料制成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護(hù)下，有令人滿意的性能和使用效果，且符合本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

9.2賣方保證賣方提供的電梯均按電梯技術(shù)規(guī)范(見附件四)、中國(guó)的電梯制造及安裝安全規(guī)范的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、以及雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)(包括賣方的單方承諾)設(shè)計(jì)制造。設(shè)計(jì)壽命為________年。

9.3電梯保修期自電梯經(jīng)驗(yàn)收合格、移交給買方之日起個(gè)月(起始日按照電梯移交批次計(jì)算)。在電梯保修期內(nèi)，賣方將對(duì)除由于買方使用不當(dāng)或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負(fù)責(zé)維修、更換。經(jīng)賣方維修、更換以后還是不能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及安全運(yùn)行需要的，賣方還應(yīng)當(dāng)作出賠償。

9.4如雙方對(duì)質(zhì)量問題的認(rèn)定有爭(zhēng)議，由設(shè)備安裝地技術(shù)監(jiān)督局或質(zhì)量監(jiān)督站等電梯質(zhì)檢權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并裁定。

9.5電梯保修期滿后，賣方仍對(duì)所供電梯具有永久維修服務(wù)的責(zé)任，具體約定見本合同附件六《永久維修服務(wù)承諾書》。

9.6電梯保修期滿后，賣方保證仍對(duì)所供電梯持續(xù)提供維修必需的備品、備件。

本合同附件七《備品、備件清單及費(fèi)用》中的報(bào)價(jià)在電梯保修期結(jié)束后________年內(nèi)有效。

10、違約責(zé)任：

10.1買方因其過錯(cuò)若沒有按照本合同第。

7.1款第。

7.5款之規(guī)定支付合同價(jià)款，則交貨期限相應(yīng)推遲。同時(shí)，買方因其過錯(cuò)若沒有按照本合同的規(guī)定延期支付任何一筆合同價(jià)款，均應(yīng)每延期____日按應(yīng)付而未付的款項(xiàng)金額的39;千分之五向賣方支付違約金。

10.2賣方因其過錯(cuò)若未能在本合同以及其附件約定的期限內(nèi)交付貨物或交付的貨物經(jīng)拆箱驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)不符合本合同約定的，則應(yīng)每延期____日按延期交貨貨物價(jià)款總額的千分之五向買方支付違約金。同時(shí)，買方對(duì)下一期的付款期限可以相應(yīng)推遲。

10.3若因賣方(包括賣方指定的安裝方)原因?qū)е仑浳餆o法通過安裝驗(yàn)收或者安裝驗(yàn)收拖延的，則應(yīng)每延期____日按延期通過驗(yàn)收貨物價(jià)款總額的千分之五向買方支付違約金。

10.4若因賣方未能及時(shí)安裝、調(diào)試、維修、調(diào)換而造成買方工期延誤或?qū)I方造成其它損失的，則賣方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

10.5在保修期內(nèi)，賣方在收到買方通知的合理期限內(nèi)未能提供維修、調(diào)換服務(wù)的，買方有權(quán)委托第三方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由賣方承擔(dān)，直接從賣方的`質(zhì)量保證金中扣除。

10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同約定或者合同法律的約定單方面解除合同，均應(yīng)按照本合同價(jià)款總額的百分之五向另一方支付違約金，并賠償給另一方造成的實(shí)際損失。

10.7不可抗力：凡因發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等其它不能預(yù)見、不能避免也不能克服的原因?qū)е潞贤荒馨凑占s定履行時(shí)，則遭遇不可抗力的一方，應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生后15天內(nèi)以書面形式通知另一方，并提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照合同約定履行的一方，可免除違約責(zé)任，但該方仍有責(zé)任采取必要措施以盡可能履行自己的義務(wù)。

1、附加條款：

1.1本合同自甲方、乙方簽章之日起生效。

1.2賣方負(fù)責(zé)良好的安裝、售后服務(wù)。

1.3本合同附件是本合同的有效組成部分，對(duì)于雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務(wù)承諾，一經(jīng)對(duì)方接受，也構(gòu)成合同的有效部分。

1.4本合同及附件生效后，合同的任何修改均必須得到雙方的確認(rèn)。

1.5未經(jīng)買方同意，賣方不得對(duì)本合同的義務(wù)進(jìn)行全部、部分的分包或?qū)⒈竞贤瑱?quán)利、義務(wù)的全部或部分讓與他人。

1.6合同爭(zhēng)議的解決：如雙方在本合同履行過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。如協(xié)商解決不成，可向電梯安裝地人民法院提起訴訟，訴訟費(fèi)用及勝訴方為此而支出的律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

1.7本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

1.8本合同正本一式份，買方份，賣方份，各合同文本具同等法律效力。

本合同附件：

附件。

一：《居住小區(qū)電梯統(tǒng)計(jì)表》;。

附件。

二：《電梯參考規(guī)格表》;。

附件。

三：《電梯進(jìn)口部件清單》;。

附件。

四：《電梯技術(shù)規(guī)范》;。

附件。

電梯買賣合同糾紛判決書篇三

廈門市_______________與_______協(xié)商同意訂立本合同，條款如下，以資信守。

第一條賣方將坐落于廈門市________區(qū)_________路_______號(hào)________室出售給買方。該住房為_______結(jié)構(gòu)，于______年_______月竣工，建筑面積共_______平方米。

第二條以成本價(jià)、統(tǒng)建解困房?jī)r(jià)、房改經(jīng)濟(jì)適用住房?jī)r(jià)、商品房指導(dǎo)價(jià)購(gòu)買的獲得全部產(chǎn)權(quán)。高層住宅以標(biāo)準(zhǔn)價(jià)購(gòu)買的`獲得________%產(chǎn)權(quán)。

第三條計(jì)價(jià)：

1、不超標(biāo)面積_________平方米，以_________價(jià)出售，單價(jià)_______元，計(jì)______元。

2、雜物間面積________平方米，單價(jià)________元，計(jì)_______元。

3、超標(biāo)面積________平方米，單價(jià)________元，計(jì)_________元。

4、超商品房指導(dǎo)價(jià)計(jì)________元。

5、超標(biāo)準(zhǔn)裝修計(jì)_______元。

6、工齡折扣________年，計(jì)___________元。

實(shí)際付款：1+2+3+4+5-6=________元。

人民幣：_____拾_____萬______仟______佰______拾_____元。

第四條該房產(chǎn)建筑面積的計(jì)算以土地房屋權(quán)屬證書記載為準(zhǔn)。

第五條購(gòu)買單位自管公有住房的，由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個(gè)人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國(guó)土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。購(gòu)買市國(guó)土資源與房產(chǎn)管理局管理的公有住房，買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國(guó)土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。

第六條買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法》執(zhí)法。

第七條買方取得該房產(chǎn)后，自行管理和維修、養(yǎng)護(hù)，保證房屋安全使用。

第八條買方使用該產(chǎn)業(yè)時(shí)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，遵守社會(huì)公德和維護(hù)公共利益。

第九條買方取得該房產(chǎn)后，不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設(shè)結(jié)構(gòu)，不得拆改上下水管道、供電設(shè)備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建筑物外觀藝術(shù)造型，嚴(yán)禁在房頂、陽臺(tái)及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定，賣方有權(quán)責(zé)令其恢復(fù)原狀、補(bǔ)償由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失或承擔(dān)法律責(zé)任。

第十條買賣雙方應(yīng)共同遵守廈門市住房制度改革的有關(guān)政策及規(guī)定，雙方如在合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好精神，協(xié)商不成，雙方均有權(quán)訴法院。

第十二條本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份，每份合同具有同等法律效力。

賣方_____________買方______________。

法人代表:_________法人代表:_________。

電梯買賣合同糾紛判決書篇四

甲方(出賣人)：

乙方(買受人)：

甲方(出賣人)：

地址：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

乙方：(買受人)：

地址：

身份證號(hào)碼。

聯(lián)系電話：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購(gòu)買甲方的房地產(chǎn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條甲方對(duì)所售房地產(chǎn)所有權(quán)的聲明。

1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定購(gòu)買的公有住房，已取得完全產(chǎn)權(quán)并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為：。

2、甲方房地產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱該房地產(chǎn))坐落于;位于第層共間，房屋結(jié)構(gòu)為，登記建筑面積平方米(其中套內(nèi)建筑面積平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e平方米)。

【律師提示】：首先，售后公房上市交易，除房產(chǎn)證上記載的產(chǎn)權(quán)人簽字外，還需同住人簽字同意。如未經(jīng)同住人同意，售后公房的買賣有可能無效。其次，一定要確認(rèn)原單位是否同意轉(zhuǎn)讓，因?yàn)榇蟛糠止窟M(jìn)行房改時(shí)原單位都保留優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。

3、該房屋的抵押情況為：。

(1)、該房屋未設(shè)定抵押;。

(2)、該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為：，抵押登記日期為：年月日，他項(xiàng)權(quán)利證證號(hào)為：該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押的，出賣人應(yīng)于年月日前辦理抵押注銷手續(xù)。

4、該房屋的租賃情況為：。

(1)、出賣人未將該房屋出租。

(2)、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)】。

關(guān)于房屋權(quán)屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。

第二條房屋價(jià)格及付款方式。

1、甲乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣。該價(jià)款不含稅費(fèi)。

2、雙方選擇以下第種付款方式：

(1)乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金元整，

(2)買房向銀行抵押付款：乙方于年月日前向甲方支付首期房款人民幣元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在年月日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方，則甲方可以單方解除本合同，并退回乙方之前已付購(gòu)房款。

3、雙方約定的其他付款方式：。

【律師提示】：如果買二手房時(shí)房款不是一次性付清的，那就得簽銀行貸款抵押合同。這個(gè)合同涉及到賣房人，買房人，賣房人的貸款銀行，買房人的貸款銀行，還可以再加三方，賣房人的貸款銀行指定的保險(xiǎn)公司，買房人的貸款銀行指定的保險(xiǎn)公司，還有中介公司，這個(gè)貸款行為可能涉及到七方，因此比較復(fù)雜。這種情況下，對(duì)于購(gòu)房者來說，要想簽訂一個(gè)細(xì)致的有針對(duì)性的合同，可以請(qǐng)個(gè)律師。

第三條交納稅費(fèi)的約定。

1、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔(dān)的稅費(fèi)由承擔(dān)。

2、按有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定應(yīng)由買方承擔(dān)的稅費(fèi)由承擔(dān)。

第四條房地產(chǎn)交付。

1、甲乙雙方于本合同簽訂后日內(nèi)共同對(duì)該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單及水、電、氣的讀數(shù)等列表記載，在交房時(shí)一并交給乙方。

2、甲方在收到全部房款之日起日內(nèi)，將該房屋鑰匙交付給乙方。

3、雙方其他約定：。

【律師提示】：要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的，買方的購(gòu)房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗(yàn)完畢、各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)清以后再支付小部分剩余尾款，以約束賣方。

第五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。

甲方雙方須在簽訂本合同內(nèi)，共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的%賠償乙方損失。

第六條定金及交房保證金。

1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起日內(nèi)向甲方交納購(gòu)房定金元。

2、為防范交易風(fēng)險(xiǎn)督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn)，甲乙雙方同意從交易總房款中預(yù)留元作為交房保證金。此款在甲方實(shí)際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí)交付給甲方。

3、關(guān)于交房保證金托管的約定：;。

4、甲乙雙方其他約定：。

【律師提示】：雙方約定違約方承擔(dān)定金責(zé)任后，守約方不可進(jìn)一步追究違約方其他違約責(zé)任的，從約定。雙方既約定定金，又約定賠償損失的，一方違約時(shí)，守約方既可主張定金罰則，又可請(qǐng)求賠償損失。

第七條違約責(zé)任的約定。

1、乙方逾期付款的違約責(zé)任((1)和(2)不作累加)：

(1)如乙方未按約定時(shí)間付款，則乙方應(yīng)按逾期付款額的萬分之向甲方按日支付逾期付款違約金，同時(shí)甲方有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。

(2)如乙方逾期付款時(shí)間超過天后，甲方有權(quán)單方解除合同并要求乙方按購(gòu)房款總額的百分之支付違約金;甲方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項(xiàng)執(zhí)行。

2、甲方逾期交房的違約責(zé)任((1)和(2)不作累加)：

(1)如甲方未按合同約定的時(shí)間交付房屋，則甲方應(yīng)按乙方已付購(gòu)房款的總額的萬分之向乙方按日支付逾期交房違約金，同時(shí)乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同。

(2)如甲方逾期交房超過天后，乙方有權(quán)單方解除合同并要求甲方按購(gòu)房款總額的百分之支付違約金;乙方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項(xiàng)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并繼續(xù)履行合同。

3、任何一方不按約定繳納相關(guān)稅費(fèi)，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價(jià)款的百分之作為違約金。

4、任何一方不履行本合同約定義務(wù)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對(duì)方支付該房地產(chǎn)總價(jià)款百分之作為違約金。

【律師提醒】：根據(jù)《合同法》第一百一十三條第一款的規(guī)定，在因違約方過錯(cuò)導(dǎo)致房屋買賣合同無法履行的情況下，守約方可以請(qǐng)求賠償房屋差價(jià)損失。如雙方對(duì)房屋差價(jià)有約定或事后達(dá)成一致的，尊重當(dāng)事人的意思自治，從約定。如當(dāng)事人沒有約定房屋差價(jià)，則可請(qǐng)求法院委托評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)訟爭(zhēng)房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估時(shí)點(diǎn)為起訴之日，通過評(píng)估價(jià)與約定價(jià)的比較，確定房屋差價(jià)損失。

第八條甲乙雙方的承諾和保證。

1、甲方承諾和保證：

(1)甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同;該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，甲方對(duì)該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。

(2)甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等，甲方均在交易前辦妥。

(3)水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項(xiàng)費(fèi)用均已按規(guī)定交納，單據(jù)交買房確認(rèn)。

(4)該房地產(chǎn)所附著的戶口，甲方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款之日起日內(nèi)遷出。

(5)該房地產(chǎn)沒有租約。(如有租約另行約定)。

2、乙方承諾和保證：乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

【律師提示】：第一，要核實(shí)合同簽訂人員身份的真實(shí)性以及授權(quán)委托書的內(nèi)容，確保合同不因主體不適當(dāng)而導(dǎo)致合同無效。第二，帶租約的房屋買賣，買賣雙方應(yīng)明確約定，是實(shí)物交付還是租約權(quán)交付。法律規(guī)定承租人享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。賣家要把出賣信息提前告知租客，同時(shí)在簽約前將出租信息告知買家，而買家也要認(rèn)真審查房屋租賃合同。承租人放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，應(yīng)提供書面承諾。

第九條合同的變更。

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第十條不可抗力。

因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知另一方當(dāng)事人，并自不可抗力事件結(jié)束之日起_日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋【所有權(quán)轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給買受人。

第十一條合同的效力。

1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。

2、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。

第十二條法律適用及爭(zhēng)議的處理。

1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：

(1)提交仲裁委員會(huì)仲裁;。

(2)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第十三條雙方其他約定。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：

電梯買賣合同糾紛判決書篇五

出賣人：身份證：

買受人：身份證：

甲乙雙方就房屋買賣事宜，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，并經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：

一、甲方自愿將坐落于合肥市區(qū)路小區(qū)號(hào)樓單元室房地產(chǎn)出賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫。

三、乙方在簽訂本合同時(shí)，支付甲方房款元。

四、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚，不得有任何除甲方以外的第三人主張?jiān)摲慨a(chǎn)的合法權(quán)利，并不得在本合同簽訂后又與其他方簽訂關(guān)于本合同所記載的房屋的買賣合同并辦理過戶手續(xù)。

五、自本合同簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)，甲方須將房屋過戶給乙方，如遇特殊情況，雙方協(xié)商后可延期，但延期不得超過一個(gè)月。

六、房屋的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明辦理完過戶手續(xù)后十日內(nèi)，甲方應(yīng)將將水、電、氣、有線電視等相關(guān)附屬設(shè)施過戶給乙方。

七、辦理房產(chǎn)證過戶所應(yīng)繳納的稅、費(fèi)均由乙方承擔(dān)，但不包含甲方房屋貸款費(fèi)用，且過戶前甲方必須結(jié)清該房屋銀行剩余貸款。

八、雙方約定，自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方即將該房屋交由乙方占有使用，同時(shí)，甲方須將水、電、氣、有線電視等附屬設(shè)施的費(fèi)用結(jié)清。

九、違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)自本合同簽訂之日起，嚴(yán)格履行本合同，不得違約。如甲方違約，則須雙倍返還乙方已付定金，同時(shí)返還乙方所支付的預(yù)付款，乙方違約，則甲方有權(quán)沒收乙方所付定金。

十、雙方約定其他事項(xiàng)：

十一、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以合同附件形式另行約定，約定條款與本合同具有同等效力。

十二、本合同履行中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向合肥市瑤海區(qū)人民法院起訴。

十三、本合同正本一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，房地產(chǎn)管理部門一份自雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

電話：電話：

年月日年月日。

電梯買賣合同糾紛判決書篇六

乙方：_____________。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條。

乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的`房產(chǎn)，建筑面積為_____平方米。

第二條。

上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金。

第三條。

付款時(shí)間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。

第四條。

甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。

第五條。

稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。

第六條。

違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的'雙倍及已付款返還給乙方。

第七條。

本合同主體。

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八條。

本合同如需辦理公證，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

第九條。

本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。

第十條。

本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

第十一條。

本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條。

雙方約定的其他事項(xiàng)：

出賣方：_________________。

購(gòu)買方：__________________。

身份證號(hào)碼：__________________。

身份證號(hào)碼：________________________________。

日期：_____________

電梯買賣合同糾紛判決書篇七

甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定，已依法通過劃撥方式取得北京市_______________區(qū)(縣)地塊的國(guó)有土地使用權(quán)，土地面積為_______________平方米，國(guó)有土地使用證件為_______________。甲方在上述地塊上建設(shè)的項(xiàng)目名稱為_______________，現(xiàn)已竣工，取得房屋所有權(quán)證(房屋所有權(quán)證_______________字_______________號(hào))，經(jīng)北京市房屋土地管理局審核，準(zhǔn)予上市銷售，北京市經(jīng)濟(jì)適用住房銷售許可證號(hào)為京房?jī)?nèi)證(經(jīng))字第_______________號(hào)。

乙方自愿購(gòu)買甲方的_______________房屋，甲方愿意出售，甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內(nèi)的劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述房屋的買賣事項(xiàng)，訂立本合。

第一條房屋，該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______________平方米(包括套內(nèi)建筑面積_______________平方米，分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e_______________平方米)，共有共用部位詳見附件二。

土地使用面積為_______________平方米(含共有共用面積)。上述面積已經(jīng)房屋土地管理部門測(cè)繪。

第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)______________元，價(jià)款合計(jì)為人民幣(大寫)_______________仟_______________佰_______________拾_______________萬_______________仟_______________佰_______________拾_______________元整(小寫)_______________元。乙方預(yù)付的定金_______________元，在乙方支付購(gòu)房?jī)r(jià)款時(shí)轉(zhuǎn)為購(gòu)房?jī)r(jià)款。

第三條乙方同意_______________年_______________月_______________日前將購(gòu)房?jī)r(jià)款全部當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行：________________銀行賬號(hào)為：_____________.

第四條甲方同意在_______________年_______________月_______________日前將房屋交付給乙方。交付時(shí)，甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》，并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點(diǎn)：___________________。甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定，自房屋交付之日起對(duì)乙方購(gòu)置的房屋進(jìn)行保修。

第五條乙方同意其購(gòu)置的房屋在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前由甲方或甲方委托的管理公司負(fù)責(zé)管理。

第六條雙方同意在簽訂本合同后一個(gè)月內(nèi)，持本合同和有關(guān)證件共同到北京市_____________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù)，申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件，并按規(guī)定交納有關(guān)稅費(fèi)。

第七條本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的萬分之_______________(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過_______________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的，乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息全部退還給乙方，利息按利率計(jì)算。

第八條本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第二日起至實(shí)際付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房?jī)r(jià)款的萬分之_______________(大寫數(shù)字)向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過_______________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的，甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第九條本合同由雙方簽字之日起生效，未盡事項(xiàng)，雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，為本合同不可分割的組成部分，具有同等的法律效力.

第十條雙方凡因履行本合同引起的糾紛，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第_______________種(大寫)方式解決糾紛。

1.提交北京仲裁委員會(huì)仲裁。

2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。

第十一條本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，副本_______________份，房地產(chǎn)交易管理部門壹份，___________________。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

電梯買賣合同糾紛判決書篇八

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：房屋基本情況。

乙方購(gòu)買甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________，建筑面積__________平方米，車庫(kù)_____________平方米的房產(chǎn)一套。

第二條：付款方式。

1.雙方議定上述房產(chǎn)出售價(jià)格為________________________元整。此房?jī)r(jià)款為甲方凈價(jià)，甲方不支付交易中的任何費(fèi)用。

2.辦理過戶手續(xù)當(dāng)日乙方交付甲方付款_______________________元整。(以收據(jù)收條為準(zhǔn))由銀行直接劃撥給甲方.

第三條：房屋過戶。

甲乙雙方應(yīng)積極配合辦理過戶手續(xù)，因甲乙任何一方不配合所造成的損失，由責(zé)任方賠償守約方。

第四條：雙方責(zé)任。

1.甲方保證出售房產(chǎn)符合國(guó)家房產(chǎn)上市的規(guī)定，并保證產(chǎn)權(quán)清晰，

無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實(shí)有效，不含虛假內(nèi)容，若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2.甲方應(yīng)在_____年_____月_____日將該房產(chǎn)交付乙方(以銀行劃撥余款日為準(zhǔn))。室內(nèi)現(xiàn)有家電、家具隨房屋交接贈(zèng)送給乙方。

3.甲方結(jié)清該房屋交接日期前的所有費(fèi)用，交接后發(fā)生的`費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4.房屋公共維修基金隨房產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

第五條：合同變更。

1.在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(書面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議，否則造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。

2.本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第六條：違約責(zé)任。

本合同簽訂后，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方房款，如乙方違約，房款不退。

第七條：合同爭(zhēng)議的解決。

本合同履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不成時(shí)，可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第八條：本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。

第九條：本合同共____頁(yè)，一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。

第十條：其他約定。

甲方：乙方：

電梯買賣合同糾紛判決書篇九

甲方：乙方：

1、甲乙雙方依據(jù)《民法典》及相關(guān)規(guī)定，就甲方購(gòu)房需要，委托乙方為甲方提供居間服務(wù)，在雙方平等，自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：

2、乙方負(fù)責(zé)向甲方提供所需的房屋信息，并保證信息的真實(shí)性。

3、乙方向甲方提供免費(fèi)看房，幫助甲方了解相關(guān)政策法規(guī)及成交所需的相關(guān)費(fèi)用，并協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)。

4、甲方看過乙方介紹的房產(chǎn)以后不論通過何種途經(jīng)進(jìn)行交易都視為本公司介紹成功，若甲方私下與賣方成交，則乙方有權(quán)要求甲方支付乙方雙倍服務(wù)費(fèi)。

5、甲方經(jīng)乙方介紹找到所需房產(chǎn)并簽定居間服務(wù)合同成交后，需支付給乙方總房款2%的居間服務(wù)報(bào)酬。

6、甲方或甲方的代理人委托乙方求購(gòu)的房產(chǎn)交易后，須向乙方支付服務(wù)費(fèi)為：標(biāo)的額的2%，如甲方需要貸款或其他服務(wù)須向乙方另行支付費(fèi)用。

7、乙方帶領(lǐng)甲方或財(cái)產(chǎn)共有人或代理人看房時(shí)，甲方承諾甲方及陪同看房人不與房產(chǎn)業(yè)主泄露和互留聯(lián)絡(luò)方式及私下交談，若有任何要求由乙方出面和買方聯(lián)絡(luò)商談。

8、此合同簽字蓋章后生效。

9、雙方未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成提交仲裁委員會(huì)仲裁或通過法院訴訟解決。

10、甲方的代理人簽訂本協(xié)議時(shí)應(yīng)向乙方提供甲方的有效授權(quán)書，否則簽署人將承擔(dān)本協(xié)議約定的全部責(zé)任。

11、補(bǔ)充條款：

甲方：_________乙方：_________。

法定代表人：_________法定代表人：_________。

電梯買賣合同糾紛判決書篇十

根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

第一條乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_____平方米。

第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金。

第三條付款時(shí)間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。

第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。

經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。

第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購(gòu)房定金歸甲方所有。

若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本合同主體。

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________.

第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

第九條本合同一式份。

甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。

第十條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項(xiàng)：

鑒證方：________。

鑒證機(jī)關(guān)：________。

地址：________。

電梯買賣合同糾紛判決書篇十一

1、甲乙雙方依據(jù)《民法典》及相關(guān)規(guī)定，就甲方購(gòu)房需要，委托乙方為甲方提供居間服務(wù)，在雙方平等，自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：

2、乙方負(fù)責(zé)向甲方提供所需的房屋信息，并保證信息的真實(shí)性。

3、乙方向甲方提供免費(fèi)看房，幫助甲方了解相關(guān)政策法規(guī)及成交所需的相關(guān)費(fèi)用，并協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)。

4、甲方看過乙方介紹的房產(chǎn)以后不論通過何種途經(jīng)進(jìn)行交易都視為本公司介紹成功，若甲方私下與賣方成交，則乙方有權(quán)要求甲方支付乙方雙倍服務(wù)費(fèi)。(總房款的4%)。

5、甲方經(jīng)乙方介紹找到所需房產(chǎn)并簽定居間服務(wù)合同成交后，需支付給乙方總房款2%的居間服務(wù)報(bào)酬。

6、甲方或甲方的代理人委托乙方求購(gòu)的房產(chǎn)交易后，須向乙方支付服務(wù)費(fèi)(傭金)為：標(biāo)的額(總房款)的2%，如甲方需要貸款或其他服務(wù)須向乙方另行支付費(fèi)用(店內(nèi)明示)。

7、乙方帶領(lǐng)甲方或財(cái)產(chǎn)共有人或代理人看房時(shí)，甲方承諾甲方及陪同看房人不與房產(chǎn)業(yè)主泄露和互留聯(lián)絡(luò)方式及私下交談，若有任何要求由乙方出面和買方聯(lián)絡(luò)商談。

8、此合同簽字蓋章后生效。

9、雙方未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成提交仲裁委員會(huì)仲裁或通過法院訴訟解決。

10、甲方的代理人簽訂本協(xié)議時(shí)應(yīng)向乙方提供甲方的有效授權(quán)書，否則簽署人將承擔(dān)本協(xié)議約定的全部責(zé)任。

11、補(bǔ)充條款：