范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

鄰里漏水糾紛協(xié)議書如何寫一

住址：_______________

電話：_______________

被告：_______________

住址：_______________

電話：_______________

訴訟請求：

1、判令被告限期對自家衛(wèi)生間的滲水點進行維修，排除對原告生活的妨礙。

2、判令被告賠償原告衛(wèi)生間扣板更換費用______元。

3、判令被告承擔本案的訴訟費用。

事實與理由：

原、被告系相鄰關系。原告居住在二樓，被告居住在三樓。_____年____月____日，原告發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生間扣板有滴水聲，并有水滴滴落。____月___日，原告聯(lián)系物業(yè)人員，打開扣板后，發(fā)現(xiàn)樓上下水管與樓板銜接處有水滲漏。物業(yè)人員查看后認為是樓上衛(wèi)生間漏水。被告在看過漏水后表示，由于是農(nóng)歷新年期間，維修不便，正月初_____（_____年____月____日）后進行維修，原告同意。_____年____月____日原告打電話給被告，協(xié)商修理事宜，被告表示還沒有過農(nóng)歷______，需要等到_____（_____年____月____日）以后進行修理，本著努力建立和諧鄰里關系，溫和解決鄰里矛盾的態(tài)度，原告同意被告正月______以后修理的意見。在正月______過后，_____年____月____日，原告與被告進行第三次協(xié)商，被告拒絕修理其衛(wèi)生間，并聲稱如果修理衛(wèi)生間，所有費用都由原告承擔，原告與被告協(xié)商未果。之后請小區(qū)_____物業(yè)做調(diào)解，被告先是承諾修理，而后幾次拖延修理時間，最后以沒有時間修理和影響居住為由拒絕修理，物業(yè)幾次調(diào)解均無效?，F(xiàn)在，漏水越來越嚴重，衛(wèi)生間靠近主臥室的墻面瓷磚浸水，衛(wèi)生間樓板上幾處滲水，吊柜內(nèi)也出現(xiàn)滲水。被告上述行為嚴重影響了原告工作和生活，對原告的房屋造成損害。《中華人民共和國民法典》的第八十三條明確規(guī)定："不動產(chǎn)的相鄰備方，應當按照有利于生產(chǎn)、方便生活、團結互助、公平合理的精神，正確處理截水、排水、通行、通風、采光等方面的相鄰關系。給相鄰方造成妨礙或者損失的，應當停止侵害，排除妨礙，賠償損失。"故此，特訴至人民法院，要求被告停止侵害，排除妨礙，賠償損失并承擔本案訴訟費、鑒定費。

此致

________人民法院

具狀人：________

______年_____月_____日

附：

起訴狀副本____份；

證據(jù)材料副本____份。

鄰里漏水糾紛協(xié)議書如何寫二

發(fā) 包 人：(以下簡稱甲方)

承 包 人：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_____________。

1.2 工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。

1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包人包_、包料;

(2)承包人包_、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);

(3)承包人包_、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：__________元，小寫：______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。

第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

第四條 發(fā)包人義務

4.1開工前________天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或將室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

4.4 不拆室內(nèi)承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條 承包人義務

5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

5.2 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預算表)，同時調(diào)整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天，安裝工程5-10天)。

第七條 材料的提供

7.1 由發(fā)包人提供的材料、設備。發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況

鄰里漏水糾紛協(xié)議書如何寫三

女士：

xx事務所依法接受女士的委托，指派律師就您的房屋漏水所涉侵權有關事宜現(xiàn)致函如下：

x年xx月xx日，我的委托人與您簽訂了房屋租賃合同，房屋地址位于，租賃期間于x年xx月xx日至x年xx月xx日。x年xx月xx日，早上6點左右，樓下住戶敲門，聲稱我委托人所承租的房間漏水，導致樓下墻壁全部侵濕。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是洗衣機的水管破裂所致?，F(xiàn)因漏水導致住戶地板被泡以及墻面被侵蝕，其聲稱該侵害造成損失共計人民幣x元。

依據(jù)您與我委托人簽訂的房屋租賃合同第六條約定“租賃期間甲方（王美玲女士）提供房屋內(nèi)所有功能正常的固定設備設施給乙方（吳嬌女士）使用”?，F(xiàn)調(diào)查，我委托人搬入x室時，破裂的水管是用透明膠暫時固定起來，入住時您也未提醒任何關于水管質(zhì)量的問題，且事發(fā)時已至半夜，水管的突然破裂明顯與入住人員人為使用無關。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二章第六條之規(guī)定“行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任”，據(jù)此，此筆費用應由您一人承擔。

事發(fā)之后，您拒不承擔此筆費用，并攜人大吵大鬧，經(jīng)與您多次溝通無果后，我的委托人為維護鄰里關系，不得已先行墊付了x元。我委托人所墊付的款項您已構成不當?shù)美罁?jù)《民法典》第92條之規(guī)定“沒有合法根據(jù)，取得不當利益，造成他人損失的，應當將取得的不當利益返還受損失的人”，故而，請您于收悉本函后xx日內(nèi)向女士清償以上款項。

否則，女士將授權本所依據(jù)《民事訴訟法》第119條之規(guī)定，訴請人民法院追究您的不當?shù)美熑巍?/p>

專此函告。

x事務所

律 ?師： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

x年xx月xx日 ?

鄰里漏水糾紛協(xié)議書如何寫四

發(fā)包方(簡稱甲方)：________________

承包方(簡稱乙方)：________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況

1. 裝飾施工地點：

2. 住房結構： 房型____房____廳____套，施工面積____平方米。

3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除

(2) 第二次 合同簽定后開工前支付工程總造價50% 合計_________元

(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元

(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元

(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關于材料供應的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到 現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關于工程質(zhì)量及驗收的約定

1.本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

2.本工程由________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關安全生產(chǎn)和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

六、其它事項

1、甲方應在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

鄰里漏水糾紛協(xié)議書如何寫五

委托方（甲方）：_________________

承接方（乙方）：_________________

甲方委托乙方對居室水電工程項目進行安裝施工，雙方依據(jù)國家法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

1、項目：住宅水電安裝。

2、地點：_________幢_________室，套內(nèi)面積______________㎡。

3、施工安裝內(nèi)容：拆墻、打洞、開槽、強弱電線和開關插座安裝、冷熱水管及下水道安裝、燈具及龍頭安裝。

4、總價；工程款_______元。增減項目需經(jīng)雙方商定價格后簽字確認生效，依此增減工程安裝項目并增減造價。

5、工期：本工程耗時________日。工程自_______年______月_________日起至______月_______日止，乙方應按時按質(zhì)按量完成全部工程安裝項目。

1、工程現(xiàn)場無影響水電安裝施工的障礙物。

2、提供乙方施工所需的水電接口和主要材料。 3、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的《房屋平面布置圖》、《開關插座布局圖》（、《用水器具布局圖》、《燈具布局圖》，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

4、如確實需要拆改原建筑結構或設備、線路，應向物業(yè)管理部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。協(xié)助乙方辦理施工申請、審批、登記等手續(xù)。

5、對工程施工質(zhì)量進度進行監(jiān)督檢查，有權要求乙方對不合格的項目進行整改，以達到設計和規(guī)范要求。

6、施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打招呼，處理好鄰里關系。

1、對甲方進場材料確認簽收（在附件），合理使用材料，保證材料安全。

2、嚴格執(zhí)行施工工藝規(guī)范，按合同規(guī)范進行施工，保質(zhì)保量按期完成工程，解決由乙方負責的各項事宜。

3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、短路停電、物品損壞等事故發(fā)生，萬一發(fā)生，必須負責盡快修復或賠償。

4、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火安全規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災，絕對保證施工現(xiàn)場的防火安全。自擔施工安裝過程中的傷亡責任，并承擔由此造成的甲方損失。

5、嚴格按照本合同簽認的工程量表和圖紙進行施工，做好強弱電線路走向標注記錄，提供強弱電線路正規(guī)圖紙。

6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的材料、設施和施工成品進行保護。

1、工程施工標準，雙方同意參照_________國家標準《住宅裝飾裝修施工工程規(guī)范》規(guī)定。

2、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

3、凡由甲方自行采購的材料、設備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，施工質(zhì)量由乙方負責，乙方采購的材料、設備、產(chǎn)品質(zhì)量由乙方負責。

4、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用雙方應另簽補充合同。

5、其他質(zhì)量要求和標準。

1、甲方提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝修項目，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如有挪用應按材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備應符合質(zhì)量要求，規(guī)格有差異的禁止使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購的材料、設備均應是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應。

4、甲方提供的材料由于乙方保管不當，應由乙方負責雙倍賠償。

1、乙方按本合同約定的時間進行施工，按時按質(zhì)按量完成本合同約定的燈具安裝以外的工程項目，甲方按本合同約定價款的60%預支付工程款，燈具安裝完成通電試燈后，經(jīng)雙方驗收確認，再支付30%工程款，剩余10%為質(zhì)量保證金。

2、質(zhì)量保證金在本合同規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi)，無任何質(zhì)量問題時，甲方一次性支付。

1、因乙方原因而延遲完工，按本合同違約責任條款處理；因甲方原因耽誤工期，完工期限順延。

2、由甲方提供的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔。由于乙方施工原因造成的質(zhì)量事故，其返工費由乙方承擔，工期不變。

3、在施工過程中，因為乙方施工質(zhì)量問題返工導致工期延誤，按本合同違約責任條款處理。

4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽字認可，甲方需承擔全部施工費用且工期順延。

1、本合同工程驗收按《工程驗收單》的標準進行。本合同約定的工程分兩個階段驗收，除燈具安裝以外的工程全部結束后，乙方應組織甲方進行預驗收，工程質(zhì)量驗收合格后，雙方確認后在附件上簽字，然后辦理工程移交和預結算手續(xù)。

2、燈具安裝試通電亮燈后，雙方在進行總驗收，合格后在附件8上簽字，然后辦理結算付款手續(xù)。

3、甲方如不能在乙方指定的時限前來驗收，應及時通知乙方，如果雙方同意，可以另定日期驗收，但完工期限按甲方耽誤的天數(shù)順延，因此給乙方增加的費用由甲方承擔。

1、在正常使用條件下，裝修工程質(zhì)量保證期限為5年。保修期自本合同工程驗收合格之日起計算（見附件8《水電安裝驗收單》）。

2、質(zhì)量保證期限內(nèi)，乙方提供免費維修服務。正常使用條件下的維修項目，乙方免收維修費和材料。質(zhì)保期外和非正常使用的維修項目，乙方維修費和材料費按成本價收取。

3、質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在甲方問題反映的當天來維修，甲方不扣除質(zhì)保金；乙方在甲方問題反映二天后，每遲一天來維修，甲方將按10%的比例扣除質(zhì)保金。即使扣除質(zhì)保金，但仍不能排除乙方免費維修的責任。

1、合同生效后，在合同履行期間擅自解除合同的一方，應按本合同總價款的50%作為違約金支付給相對方。因擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應按實際損失數(shù)額賠償。

2、工期延誤，每日按本合同總價的2%扣減合同價款，最多扣至合同總價的50%。

3、交付驗收中的質(zhì)量問題必須整改，未整改或整改仍不達標的安裝質(zhì)量問題，甲方有權拒絕驗收簽字。由此耽誤的時間，按工期延誤處理。

4、非文明施工造成對甲方的損害未修復或未賠償?shù)?，甲方將在付款時等價扣除。

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。

2、雙方不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成的，可以向法院提起訴訟。

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后，另簽補充協(xié)議。

2、本合同履行過程中，因為特別原因，任何一方提出終止合同，須向另一方采取書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，視為本合同解除。

1、本合同及其附件自雙方蓋章或簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等法律效力，補充合同條款與原合同條款有矛盾時，以時間在后的條款為準執(zhí)行。

3、本合同及附件一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（業(yè)主）：_____________ 乙方（蓋章）：_____________

電話：_____________________ 電話：_____________________

身份證號：_________________ 身份證號：_________________

住址：_____________________ 住址：_____________________

簽字日期：_________________ 簽字日期：_________________